Право в вопросе совокупного обязательства подрядчиков приближается от формальности каждого из solidary подрядчиков. Как В.В. Витрянский утверждает, "в сущности solidary обязанность (совокупное обязательство) должников находится в работе принципом "один для всех". При таком подходе сломаны принцип дифференцирования и персонификация незаконного поведения как условия ответственности. Если смотреть на совокупное обязательство подрядчиков через призму незаконности, и поведение нескольких подрядчиков, и один, но юридическая стоимость может быть незаконной квалификацией этих действий, как что-то однородное имеет. В вопросе незаконного поведения в контракте на контракт строительства во множестве людей возможно ассигновать однородные условия выполнения для всех solidary подрядчиков, и также, но таким образом personifitsirovanno-дифференцированный относительно solidary подрядчиков, применения формы и степени ответственности в зависимости от поведения определенного нарушителя условий контракта на строительство и его ошибки. Главный смысл этого пути состоит в олицетворении и дифференциации незаконного поведения в зависимости от его характера и стоимости для появления невыполнения (несоответствующее выполнение) обязательства в соответствии с контрактом контракта на строительство и подходом отрицательных воздействий для потерпевшей стороны.

2. Некоторые актуальные вопросы различных видов договора строительного подряда

2.1 Характеристика договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства

Согласно договору подряда на исполнении проекта и исследующих работах подрядчик (проектировщик, исследователь) обязуется развивать техническую документацию на инструкциях клиента и (или) выполнять работы разведки, и клиент обязуется принимать и платить их результат (Статья 758 группы компаний).

А также другие типы контракта, этот контракт по правовому характеру является согласованным, двусторонним и заплачен. В то же время это ассигновано в отдельном типе договора подряда благодаря двум особенностям: особый характер работ, выполненных подрядчиком; специфические особенности результата работ, который подвергается, чтобы перейти клиенту.

Подготовка и внедрение технической документации дизайна без выполнения соответствующих технических исследований не позволены.

Потребность исполнения отдельных типов технических исследований, структуры, объема и метода их работы установлена, приняв во внимание требования технических норм программой технических исследований, развитых на основе задачи клиента в зависимости от взгляда и цели проектов капитального строительства, их конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурных и строительного дизайна, и также от сложности топографических, технически-геологических, гидрологических, погоды и климатических условий территории, на котором строительстве или реконструкции объектов, будут выполнены степени исследования указанных условий.

Типы технических исследований, заказ их работы для подготовки технической документации дизайна, строительства, реконструкции проектов капитального строительства, и также структуры и формы материалов технических исследований, заказа формирования и поддержания государственного фонда материалов и этих технических исследований, принимающих во внимание требования информационных систем обеспечения деятельности градостроительства, установлены правительством Российской Федерации (h. h.5 и 6-я Статья 47 кодекса Градостроительства). Стадия выполнения разведки работ (технические исследования) прибывает до конца с передачей покупателю результатов указанных работ в форме заключений, описаний, технических измерений, справочных материалов и других аналогичных документов.

Внедрение работ проекта (архитектурный и строительный дизайн) состоит в подготовке технической документации дизайна, определяющей архитектурные, функциональные и технологические, конструктивные и технические понятия для обеспечения строительства или реконструкции его объектов. Во время этой стадии организации строительных проектов строительства и оценок им сформированы, и указанная стадия с последующей передачей ее клиенту прибывает до конца с экспертизой технической документации дизайна. Проектируйте техническую документацию, обычно понимается как комплекс документации включая технико-экономическое обоснование (FS), рисунки, примечания и другие материалы, необходимые для внедрения запланированного строительства или реконструкции здания, строительства или другого объекта.

Предмет контракта для исполнения проекта и исследующих работ сделан выполнением соответствующих работ и передачи их результата клиенту. Договор подряда на исполнении проекта и исследующих работах является отдельным типом договора подряда, но не своего рода другим его взглядом - контракты контракта на строительство. Общие положения на договоре подряда могут быть применены к продуманному контракту subsidiarno - в отсутствие специального регулирования соответствующих отношений (пункт 2 из Статьи 702 группы компаний). Соответственно, к отношениям, следующим из договора подряда на исполнении проекта и исследующим работы, различные правила подвергаются применению. (поскольку больше деталей видит enc. C)

Структура договорных отношений на исполнении проекта и исследующих работах и конкретная структура их участников зависят от сложности предстоящего строительства или реконструкции объекта. В простых случаях (например, "связывая" строительного объекта, построенного согласно стандартному проекту в хорошо изученный район, требуется) организационный подрядчик, выполняющий строительные работы по контракту контракта на строительство, может принять обязательства для исполнения проекта и исследующих работ. Отдельный договор подряда на исполнении проекта и исследующих работах не состоит в аналогичных ситуациях, и обязательство для выполнения соответствующих работ предоставлено непосредственно контрактом контракта на строительство, который в этом случае представляет смешанный контракт (Статья 421 группы компаний).

Любой правильный подчиненный человек, заинтересованный получением результатов разведки и работ проекта, может действовать как клиент согласно договору подряда на исполнении проекта и исследующих работах. В этом качестве обычно действует сторона договора контракта на строительство (клиент или подрядчик), на который согласно контракту назначено обязательство для подготовки технической документации дизайна. Клиент в соответствии с этим контрактом может быть и так называемый строитель, который, будучи владельцем или другим владельцем названия земельного участка, заинтересованного его зданием, заряжает исполнение функций клиента в соответствии с контрактом контракта на строительство специализированной организации или строит строительный объект собственными силами и средствами (экономический путь).

С момента получения задачи клиента или одобрения покупателем задачи, подготовленной подрядчиком, последнее должно начать выполнение обязательства, следующего из договора подряда на исполнении проекта и исследующего работы.

Когда выполнение проекта и разведка работают, любое умаление полученной задачи возможно для подрядчика только с согласием клиента. Согласно h.11-я Статья 48 подготовки кодекса Градостроительства технической документации дизайна должна быть выполнена не только на основе задачи клиента и результатов технических исследований, но также и согласно плану развития для земельного участка, документам об использовании земельного участка для строительства, требований технических норм и технических требований.

Результатом работ проекта, который подвергается, чтобы перейти клиенту, является техническая документация дизайна, подготовленная подрядчиком на проекте капитального строительства (h.12-я Статья 48 кодекса Градостроительства). Это должно быть скоординировано во всех случаях с клиентом и если это предусмотрено законодательством - также с компетентными органами и организациями, которым обязанностям, выполняя соответствующую экспертизу принадлежит (Статья 14 Закона об инвестиционной деятельности, Статья 49 кодекса Градостроительства). Результатами государственной экспертизы уполномоченным правительственным органом заключение о соблюдении (положительное заключение) или несоответствие (отрицательное заключение) технической документации дизайна к требованиям технических норм и к результатам технических исследований принято. В отрицательном заключении клиент (строитель) имеет право внести необходимые изменения, чтобы проектировать техническую документацию и направить его на повторной государственной экспертизе. Отрицательному заключению государственной экспертизы технической документации дизайна может также бросить вызов клиент (строитель) в судопроизводстве.

Ответственность подрядчика согласно договору подряда на исполнении проекта и исследующих работах по несоответствующему качеству их результата (Статья 761 группы компаний) отличается от общих положений на ответственности подрядчика согласно договору подряда. Во-первых, последствия обнаружения несоответствующего качества, отрицательного для подрядчика, проекта и исследующих работ, выполненных им, обеспечены не только когда использование их результата, строя объект, но также и при его последующем действии. Во-вторых, ответственность подрядчика для низкокачественного выполнения разведки работ и несоответствующего условия дизайна и документации бюджета установлена безапелляционной нормой, тогда как у общих норм по ответственности подрядчика по несоответствующему качеству работы есть установочный характер.

Названная ответственность подрядчика состоит в обязанности заплатить клиенту нанесенные ущербы. Кроме того, подрядчик по запросу клиента обязан изменить бесплатно техническую документацию и, соответственно, выполнить необходимые дополнительные работы разведки, если закон или договор подряда на исполнении проекта и исследующих работах не устанавливали другой.

2.2 Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд

В соответствии с государственным (муниципальным) контрактом для исполнения работ по договору для государственных (муниципальных) потребностей подрядчик обязуется выполнять строительство, дизайн и другого связанного со строительством и ремонтом объектов производства и непроизводительного вида работы и передавать их государственному (муниципальному) клиенту, и государственный (муниципальный) клиент обязуется принимать выполненные работы и платить им или обеспечивать их оплату (пункт 2 из Статьи 763 группы компаний).

А также другие контракты контракта, государственный (муниципальный) контракт по правовому характеру является согласованным, двусторонним и заплаченным контрактом. В то же время для него некоторые особенности, позволяющие отличать это в отдельном типе договора подряда, характерны. (см. prit).

Государственный (муниципальный) контракт для исполнения работ по договору для государственных (муниципальных) потребностей отрегулирован, в первую очередь, по специальным правилам Искусства групп компаний Статьи 763 - 768. Общие положения на договоре подряда могут быть применены к отношениям, следующим из государственного (муниципального) контракта только в отсутствие таких специальных правил. В то же время для государственного правового регулирования (муниципальный) контракт для исполнения работ по договору для государственных (муниципальных) потребностей особенности, отличающие его от регулирования других типов контракта.

Во-первых, согласно государственному (муниципальному) контракту для исполнения работ по договору для государственных (муниципальных) потребностей (и, соответственно специальные правила об этом) может быть покрыт как строительные работы (Статья 740 группы компаний), и проект и исследующие работы (Статья 758 группы компаний) предназначенный для удовлетворения требований Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципалитета. Поэтому, в соответствующих правилах случаев о контракте контракта на строительство и о договоре подряда на исполнении проекта и исследующих работах должны быть применены к продуманным отношениям, естественно, если указанные отношения не улажены по специальным правилам о государственном (муниципальном) контракте. Общие положения по контракту подвергаются вспомогательному применению только в случае, если другой не установлен как специальные правила об этом государственном (муниципальном) контракте и управляет о контракте контракта на строительство и договора подряда на исполнении проекта и исследующих работах.

Во-вторых, основания и заказ заключения государственного (муниципального) контракта определены согласно положениям Искусства Статьи 527 и 528 группы компаний, которой установлены основания и заказ заключения государственного (муниципального) контракта для доставки товаров для государственных (муниципальных) потребностей. Это означает, что содержащий в названных статьях нормы равняются к специальным правилам о государственном (муниципальном) контракте для исполнения работ по договору для государственных (муниципальных) потребностей и поэтому подвергаются приоритетному применению и перед общими положениями на договоре подряда, и перед правилами о контракте контракта на строительство и договора подряда на исполнении проекта и исследующих работах.

В-третьих, согласно Статье 768 группы компаний отношения в соответствии с государственными (муниципальными) контрактами для исполнения работ по договору для государственных (муниципальных) потребностей в части, которая не улажена группой компаний, должны быть отрегулированы законом о контрактах для государства или муниципальных потребностей. До сих пор такой закон не принят, однако есть много федеральных законов и другие юридические действия, направленные на регулирование единственных вопросов, связанных с исполнением работ по договору для государственных (муниципальных) потребностей. Поэтому следующие Федеральные законы можно нести к числу источников государственного правового регулирования (муниципальный) контракт для исполнения работ по договору для государственных (муниципальных) потребностей: Закон о доставках производства; Закон о государственном защитном заказе; Закон о размещении заказов на доставки товаров, выполнение работы, предоставляя услуги.

Отдельные условия, касающиеся государственных контрактов, доступны и в Бюджетном кодексе. Среди источников правового регулирования отношений на исполнении работ по договору для государственных (муниципальных) потребностей возможно назвать также много юридических действий принятыми (одобренный) указами президента Российской Федерации и резолюциями правительства Российской Федерации. Рассматривайте их число:

Для основных положений заказа заключения и исполнения государственных контрактов (договора подряда) для строительства средств для федерации нужно в Российской Федерации;

Предоставление на организации покупки товаров, работ и услуг для государственных потребностей;

Для резолюции правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 N 1222 "О производстве, купленном для государства, нужно без предложения";

Стороны в государственном (муниципальном) контракте для исполнения работ по договору для государственных (муниципальных) потребностей являются государственным (муниципальным) клиентом и подрядчиком. В соответствии со статьей 764 (пункт 2) группы компаний это - при условии, что как государственный клиент под государственными правительственными органами контракта (включая государственные органы), руководства государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления заявляют учреждения и других получателей средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов при размещении заказов на доставки работы товаров услуг предоставляющего работы за счет бюджетных фондов, и могут действовать небюджетные источники финансирования.

В то же время государственное образование, представленное его компетентным органом для удовлетворения государственных (муниципальных) требований в строительстве и проектно-изыскательских работах, может выбрать другую структуру договорных коммуникаций: зарезервировав роль инвестора, это имеет право делегировать часть функций клиенту (строитель) на основе отдельного инвестиционного контракта. Тогда последние знаки от его собственного имени с подрядчиком договор подряда на внедрении проекта и внедрении строительных работ.

Что касается подрядчика в соответствии с государственным контрактом, согласно Статье 764 группы компаний в этой роли могут действовать юридическое лицо или гражданин. В то же время законодательство относительно предложения размещения заказов на государственные (муниципальные) потребности, и также управляет о заключении государственных (муниципальных) контрактов в отдельных сферах деятельности, обеспеченных различными (включая фактический) ограничения на потенциальных подрядчиков в соответствии с государственными (муниципальными) контрактами. Так, Федеральный закон от 21 июля 2005 94-FZ номер (выпуск. от 07.02.2013), "О размещении заказов на доставки товаров выполнение работы, предоставляя услуги для государства и муниципальных потребностей" установлено, что правительство Российской Федерации имеет право установить дополнительные требования участникам размещения заказа на выполнение работы, предоставляя услуги для потребностей страны и безопасности государства о существовании в таких участниках размещения заказа мощностей, технологического оборудования, финансового и рабочая сила, необходимая для выполнения работы, которые являются предметом заказа. С 1 января 2014 Федеральный закон от 04.05.2013 без.44-FZ (выпуск от 07.02.2013)"О системе контракта в сфере покупок товаров, работы, услуги для обеспечения государства и муниципальных потребностей" будут работать Федеральный закон от 05. 04.2013 года № 44-ФЗ (ред. от 02. 07.2013 года) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»// Собрание законодательства РФ. - 2013 г. - №14. - Ст. 1652

Государственный (муниципальный) контракт состоит на основе государственного (муниципального) заказа на исполнение работ по договору для государственных (муниципальных) потребностей. Главный способ размещения государственных (муниципальных) заказов состоит в выполнении открытых или запечатанных предложений (соревнования). В этом случае заключение государственного (муниципального) контракта с подрядчиком, объявленным победителем соревнования за государственного (муниципального) клиента, обязательно.

Список зданий и объектов формируется для потребностей федерации, который ежегодно формируется Министерством Экономического развития Российской Федерации специальное основание заключения государственного контракта для исполнения работ по договору для государственных потребностей и подлежит одобрению правительством Российской Федерации.

Заказ заключения государственного (муниципального) контракта дифференцирован в зависимости от способа размещения государственного (муниципального) заказа на выполнение работы для государственных (муниципальных) потребностей. Когда предложение государственного (муниципального) контракта с подрядчиком, который победил на аукционе, должно быть подписано государственным (муниципальным) клиентом не позже через 20 дней с даты предложения. Иначе подрядчик - победитель аукциона имеет право на трибунал апелляции в арбитраж с требованием к принуждению государственного (муниципального) клиента к заключению контракта и потребовать компенсацию, вызванную уклонением последнего из ее заключения.

В случаях, когда государственный (муниципальный) контракт разобран на основе государственного (муниципального) заказа на исполнение работ по договору, принесенных подрядчику и предпринятых им, следующему заказу его работ заключения. Сначала проект контракта развит государственным (муниципальным) клиентом и идет к подрядчику, который должен рассмотреть и подписать его в 30 дневном времени с даты его получения и возвратиться, тот подписал копию государственному (муниципальному) клиенту. Если подрядчик не принимает отдельные условия проекта контракта, он в то же самое время должен возвратить государственному (муниципальному) клиенту подписанный проект контракта вместе с протоколом разногласий по вопросам его отдельных условий. В том же самом 30 дневном времени подрядчик может уведомить государственного (муниципального) клиента относительно отказа заключения государственного (муниципального) контракта.

30 дней предоставлены государственному (муниципальному) клиенту для рассмотрения протокола разногласий к контракту, полученному от подрядчика. В течение указанного срока государственный (муниципальный) клиент может сообщить подрядчику о принятии его выпуска спорных условий или об отклонении протокола разногласий. В последнем случае, и также по истечению 30-дневного срока разногласия в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом может быть передан подрядчиком стороны, обязанной подписать контракт, вовремя не позднее, чем 30 дней для рассмотрения арбитражного суда. Если сторона, для которой заключение контракта обязательно, уклоняется из его заключения, другая сторона может трибунал апелляции в арбитраж с требованием к принуждению к заключению государственного (муниципального) контракта.

Однако, все еще это - недостаточно соблюдения формального заказа и условий действий сторон для регистрации договорных отношений для признания государственного (муниципального) контракта заключенным. Необходимо, чтобы стороны достигли соглашения на всех существенных условиях контракта (пункт 1 из Статьи 432 группы компаний). Для государственного (муниципального) контракта для исполнения работ по договору для государственных (муниципальных) потребностей список его существенных условий, к которым несут следующие условия, предоставлен в Статье 766 группы компаний: об объеме и затратах на работу, которая подвергается работе; о сроках начала и завершении работы; о размере и заказе финансирования и оплате работы; о способах обеспечить исполнение обязательств сторон.

Кроме того, в случаях, когда государственный (муниципальный) контракт состоит результатами аукциона или запросом цитат цен работ, которые выполнены для размещения заказа на исполнение работ по договору для государственных (муниципальных) потребностей, его условия определены согласно заявленным условиям торговли или запросу цитат цен работ и предложения подрядчика, признанного победителем (пункт 2 из Статьи 766 группы компаний) представленный на соревновании.

Поскольку строительные работы контракта и (или) проект и исследующие работы могут сделать предмет государственного (муниципального) контракта, определяя круг его существенных условий, необходимо рассмотреть также правила, регулирующие соответственно контракт контракта на строительство и договора подряда для исполнения проекта и исследующие работы, принимающие во внимание, что общие положения на договоре подряда относились к названным контрактам. Например, если государственный (муниципальный) контракт обеспечивает выполнение строительных работ, такой контракт, конечно, должен включать условие о структуре и содержании технической документации дизайна, и также о заказе и сроке его подготовки (пункт 2 из Статьи 743 группы компаний).

Если в соответствии с государственным (муниципальным) проектом контракта и исследующими работами подвергаются работе, такой контракт не может обойтись без условий, конкретизирующих заказ и условия передачи подрядчику задания на проектирование и других исходных данных, необходимых для составления технической документации дизайна (Статья 759 группы компаний).

Вследствие отсутствия в группе компаний любых специальных правил, регулирующих исполнение государственного (муниципального) контракта для исполнения работ по договору для государственных (муниципальных) потребностей к соответствующим отношениям, также подвергаются применению нормы по выполнению сторонами обязательств после соответственно из контракта на строительство и договора подряда для исполнения проекта и исследующих работ.

Отмена государственного (муниципального) контракта позволена всеми известными способами: по соглашению о сторонах; по запросу одной из сторон; односторонним отказом контракта в связи с существенным изменением обстоятельств. Маловероятно, что это может быть признано разумное в связи с той стоимостью, которую имеют государственные (муниципальные) контракты для исполнения работ по договору для государственных (муниципальных) потребностей в обеспечении потребностей государства и общества.

2.3 Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда

Давайте рассмотрим как судебная практика некоторые примеры в соответствии с контрактом контракта на строительство, и мы дадим им юридическую оценку.

1. Работы, выполненные без контракта на основе административного акта и не принятые клиентом, не подвергаются оплате.

Общество с ограниченной ответственностью обратилось к арбитражному суду с иском о взыскании от городского управления затратами на работы над реконструкцией здания, выполненного к заключению контракта с другим подрядчиком.

Очевидно из бумаг случая, городская администрация издала заказ о выполнении реконструкции потертой структуры с последующей передачей здания, чтобы арендовать обществу размещения банка в нем.

Оператор определил общество при условии заключения контракта на строительство, который общество проекта должно было представить через месяц.

Возражая против требования, администрация упомянула это, проект соглашения не был представлен претендентом в течение года.

В этом отношении администрация отменила названный заказ и приняла решение о размещении в упомянутом здании магазина и передаче его другому подрядчику - будущему владельцу.

Арбитражный суд отказался от удовлетворения требования требования для следующих оснований. Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для появления правоотношения в соответствии с контрактом на строительство является контракт, который в этом случае не состоял. Поэтому претендент не имел никакого права начать реконструкцию здания только на основе административного акта.

Поскольку новая цель здания исключила возможность использования работ, выполненных претендентом, администрация обоснованно отказалась принимать и платить им.

2. Признание контракта на строительство сокращается, недействительная сделка не является безоговорочным основанием для отказа оплаты за работу.

Подрядчик обратился к арбитражному суду с иском о взыскании от покупателя затрат на работы, выполненные в строительстве магазина жарки глиняной посуды, которая подтверждена с актом принятия работы.

Клиент объявил признание встречного требования контракта незначительной сделкой.

Суд первой инстанции удовлетворил встречный иск, согласившись с аргументами клиента о незначительности контракта вследствие статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 167 Гражданского кодекса Российской Федерации при признании операционного инвалида каждая из сторон обязана возвратиться, другой весь получил согласно сделке, и в случае невозможности возвратиться полученный в природе, чтобы дать компенсацию ее стоимости.

Возвращение выполненных работ и материалов, используемых при их выполнении, невозможно. Однако, подписание акта клиентом свидетельствует о потребительской стоимости для него эти работы и желание использовать их. При таких обстоятельствах заявленное требование требования подвергается удовлетворению и расходам, понесенным подрядчиком - компенсация.

3. Вычисления для контракта на строительство, подписанного посторонним человеком, но впоследствии одобренного клиентом, должны быть сделаны в соответствии с установленным порядком.

Подрядчик обратился к арбитражному суду с иском о взыскании от предприятия - покупатель затрат на выполненные работы на основе акта принятия результатов работ.

Клиент аннулировал признание встречного требования контракта, поскольку это подписано с несанкционированным лицом.

Суд первой инстанции удовлетворил встречный иск, согласившись с аргументами клиента о недействительности составленного договора, и отказался от иска о взыскании затрат на работы.

Апелляционная инстанция отменила решение, удовлетворила требование и отказалась от встречного иска на следующих основаниях.

Во время строительства предприятие осуществляло промежуточные платежи. В бизнесе есть документы, подписанные директором, в котором обсуждены особенности производства отдельных типов работ и качества используемых материалов.

Все это свидетельствует о последующем одобрении сделки клиентом, представленным компетентным органом (Статья 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Поскольку работа, вызванная контрактом, выполнена, и этому не бросает вызов клиент, его стоимость подвергается сбору.

4. Контракт контракта на строительство считают незавершенным если в нем нет никакого условия о сроке выполнения работы.

Генеральный подрядчик обратился к арбитражному суду с иском о взыскании от покупателя пеней за задержку передачи технической документации, установленной контрактом контракта на строительство для работ.

Возражая против заявленного требования, ответчик упомянул это как в договоре подряда нет никакого условия о сроке выполнения работы, это считают незавершенным.

Суд отказался от удовлетворения требования к следующим основаниям.

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с контрактом на контракт строительства подрядчик обязуется строить на инструкциях клиента определенный объект в срок или выполнять другие строительные работы. Поэтому, условие о дате завершения является существенным условием контракта. Как в контракте это условие отсутствовало вследствие статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, этот контракт нужно считать незавершенным. Таким образом у клиента не было обязательства для передачи документации. Поэтому также пени, установленные этим контрактом, не подвергаются сбору.

5. Отсутствие технической документации, одобренной в соответствии с установленным порядком, не является безоговорочным основанием для признания незавершенного контракта.

Подрядчик обратился к арбитражному суду с иском о взыскании от покупателя штрафа за невыплаченную сумму работ.

В возражениях клиент упомянул статью 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой подрядчик обязан выполнить строительство и связанные работы согласно технической документации, определяющей объем, содержание работ и других требований. Из-за отсутствия технической документации, определяющей предмет контракта или соглашения по его предоставлению контракта, должен считаться незавершенным.

Суд удовлетворил иск о взыскании штрафа, поскольку обязательство не выполнено к установленному периоду.

Суд отклонил аргументы клиента на следующих основаниях.

Предметом контракта, как это появляется из статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, является существенное условие контракта, в отсутствие которого это считают незавершенным.

Согласно статье 743 Гражданского кодекса Российской Федерации техническая документация определяет объем, содержание работ и других требований, наложенных им, который является предметом контракта.

Если в контракте стороны, что обязанность подрядчика является строительством hozblok из бара 6 на 8 метров, и договорная цена этих работ определена. К заключению контракта клиент познакомился со стандартным образцом hozblok, построенного подрядчиком. Поэтому, это свидетельствовало, что стороны фактически определили предмет контракта.

У сторон не было разногласий по вопросам этого предмета контракта, и они сочли возможным начать его выполнение. Клиент принял результат работ над актом. Набор указанных обстоятельств не дает территорию, чтобы считать контракт незавершенным из-за отсутствия технической документации.

6. В контракте может быть установлен способ определения цены или ее компонента.

Подрядчик обратился к арбитражному суду с иском о взыскании от покупателя затрат на выполненные работы на основе акта, подписанного обеими сторонами.

Претендент упомянул факт учреждения в контракте конкретной цены работ, происхождения базового уровня бюджетных цен и применения при вычислениях текущих индексов индексов стоимости, определенных региональным центром оценки в день доставки работ.

Конкретный тип индексов был определен в процессе принятия работы, подписанной клиентом. Возражая против требования, клиент выражал мнение, что применение индексов должно быть выпущено как дополнение к контракту, и как он это не было сделано, их использование при вычислениях незаконно.

Суд удовлетворил требование к следующим основаниям.

Согласно статье 709 Гражданского кодекса Российской Федерации цена работы, которая подвергается работе или способу ее определения, определена в договоре подряда.

На основе Гражданского кодекса статьи 746 Российской Федерации вычисления должны быть perfromed в заказе, предусмотренном контрактом.

В контракте это определено, что цена работ состоит из двух частей: бюджет, выраженная конкретная сумма и переменная выражены текущим индексом индекса стоимости. Способ определения цены скоординирован сторонами в форме, позволяющей сделать ее вычисление без дополнительной координации этим подтвержден отсутствием между подрядчиком и покупателем разногласий за счет работ, выполняя промежуточные платежи в течение долгого времени.

Согласно контракту это не установлено, что каждое изменение рекомендуемого индекса цен требует введение соответствующей поправки к условиям контракта относительно затрат на работы поэтому, требование подвергалось удовлетворению в размере, определенном подрядчиком.

7. Если предварительные тесты должны предшествовать принятию результатов работ, принятие может быть выполнено только в положительном результате предварительных тестов.

Подрядчик обратился к арбитражному суду с иском о взыскании от покупателя затрат на работы, выполненные по контракту контракта на строительство. Это представило акт принятия выполненных работ, подписанных только подрядчиком к оправданию требования. Клиент отказался подписывать акт.

Покупатель требования не признавал в соответствии с контрактом, предварительные тесты должны предшествовать принятию результата работ. Такие тесты были выполнены, но их результат был отрицателен, и подрядчик не выполнял перетестирование. Это также сформировало основание для отказа подписания покупателем акта принятия.

Подрядчик, возражая против аргументов клиента, объявил, что дефекты, показанные при предварительном тесте, устранены, и потребность в повторных предварительных тестах не была. Поэтому клиент отказался от подписания акта необоснованно. Арбитражный суд отказался от удовлетворения требования к следующим основаниям. Согласно пункту 5 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда это предусмотрено законом или контрактом на строительство, сокращаются, или следует из природы работ, выполненных по контракту, предварительные тесты должны предшествовать принятию работы. В этих случаях принятие может быть выполнено только в положительном результате предварительных тестов.

Поскольку первоначально предварительные тесты привели к отрицательному результату, было необходимо выполнить такие тесты неоднократно. В отсутствие положительных результатов тестов клиент имел право отказаться от подписания акта принятия работы.

8. Основанием для появления обязательства клиента для оплаты выполненных работ является доставка результата работ клиенту. Подрядчик обратился к арбитражному суду с иском о взыскании от покупателя затрат на выполненные работы на основе акта принятия результата работ, от которых подписание руководителя отказалось, восстановленный в соответствии с контрактом контракта на строительство. Возражая против заявленного требования, клиента - отдел национального образования - упомянул, это в соответствии с контрактом на работу контракта на строительство подрядчиком работ над капитальным ремонтом школы обеспечено, но не установлено, что руководитель представляет интересы клиента и делает принятие результатов работ. Поэтому руководитель обоснованно отказался от подписания акта принятия работы. Кроме того, акт принятия включал работы, которые не предусмотрены контрактом, и также выполняли с умалением строительных норм и правил. Клиент был лишен возможности объявить возражения, поскольку ей не сообщили о времени принятия результатов работ. Арбитражный суд отказался от удовлетворения требования к следующим основаниям. Статья 753 Гражданского кодекса Российской Федерации обеспечивает возможность составления одностороннего действия. Названная норма защищает интересы подрядчика, если клиент необоснованно отказался от соответствующих документов, удостоверив принятие. В разрешении этого спора это было установлено, что подрядчик не сообщал клиенту о завершении работ над контрактом и не вызывал его для участия в принятии результата работ. Поэтому подрядчик не мог обратиться к отказу покупателя выполнения договорного обязательства для принятия работы и потребовать их оплату на основе одностороннего действия доставки результата работ как фактически, объект в соответствии с установленным порядком не был передан клиенту.

9. Платеж генеральный подрядчик работ, выполненных субподрядчиком, должен быть осуществлен независимо от оплаты за работу клиентом к генеральному подрядчику. Субподрядчик обратился к арбитражному суду с иском о взыскании от генерального подрядчика затрат на работы, и также проценту для использования чьих-либо денег согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Генеральный подрядчик требования не признавал, обращаясь к этому, неуплата работ, выполненных субподрядчиком, произошла из-за отсутствия денег в клиенте. Арбитражный суд не согласился с возражениями генерального подрядчика и удовлетворил требования, упомянув следующие обстоятельства. Согласно статье 706 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик, если другой не следует из закона или контракта, имеет право вовлечь в выполнение обязательств других людей - субподрядчики. В этой ответственности за случай за невыполнение или несоответствующее выполнение покупателем обязательств в соответствии с договором подряда, прежде чем субподрядчик переносит генерального подрядчика. Если другой не предусмотрен законом или контрактом, клиент и субподрядчик не имеют никакого права наложить друг друга требования, связанные с нарушением контрактов, подписанных каждым из них с генеральным подрядчиком. Факт работы субподрядчиком работ и их стоимости был подтвержден с бумагами случая, и сторонам не бросили вызов.

Вычисления субподрядчика непосредственно с клиентом могут быть сделаны в случае, когда между ними с согласием генерального подрядчика контракт для выполнения отдельных работ (пункт 4 из Статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации) подписан, или в контрактах общего контракта и субдоговоре стороны при условии, что субподрядчик делает вычисления для выполненных работ непосредственно с клиентом, передавая генерального подрядчика. На этом случае в контрактах такого условия не был. Поэтому субподрядчик обоснованно потребовал от генерального подрядчика оплаты выполненной работы независимо от, сделал ли клиент вычисление с генеральным подрядчиком.

10. Подрядчик, который не сообщал клиенту о потребности выполнения дополнительных работ, которые не рассматривают в технической документации, имеющей право потребовать оплату этих работ и в случае, когда такие работы были включены в процессе принятия, подписанного представителем клиента.

Подрядчик обратился к арбитражному суду с иском о взыскании от покупателя суммы, которая не заплачена в дополнение к последнему за выполненные дополнительные работы. Ответчик требования не признавал, относясь, к которому подрядчик не сообщал клиенту о потребности выполнения дополнительных работ, поэтому не имеет никакого права потребовать их оплату. Суд отказался от удовлетворения требования к следующим побуждениям. Подрядчик наряду с работами, определенными в контракте, выполнил работы, которые не рассматривает в технической документации и не предусматривает контрактом в оцененных затратах этой связи на увеличенные строительные работы.

Согласно статье 743 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик, который нашел во время строительства работы, которые не рассматривают в технической документации и в этом отношении потребность выполнения дополнительных работ и увеличения предполагаемых затрат на строительство обязана сообщить об этом клиенту.

В не дают расписку от покупателя ответа на сообщение в срок, подрядчик обязан приостановить дополнительные работы. Подрядчик не сообщал о потребности выполнения дополнительных работ, которые не рассматривают в технической документации клиенту и сделали их без согласия последнего и включенного в процессе принятия работы наряду с работами выполненными согласно контракту. Покупатель согласия на эти работы не давал и впоследствии.

Поскольку подрядчик сломал обязанность, обеспеченную пунктом 3 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, которую он не имеет никакого права потребовать от покупателя оплаты дополнительных работ и в случае, если акт принятия stroitelno - установка работает, подписан представителем клиента, поскольку этот акт подтверждает только факт работа подрядчиком работ, но не согласие клиента к оплате дополнительных работ . Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»..

Заключение

На основе проводимого исследования возможно сделать следующие выводы и обобщения:

1. В условиях перехода к рыночной экономике наше государство делает все, чтобы договор подряда был включен сильно как в отношения предприятия между предприятиями всех форм собственности, и также в договорные отношения с участием граждан.

2. Гражданское законодательство, регулирующее общие положения на договоре подряда, несовершенно, не абсолютно точно, иногда даже непоследовательно, некоторые стандарты Гражданского кодекса Российской Федерации по контракту, который может привести к нарушению прав и законным интересам участников гражданского правоотношения, или стороны договора контракта заявлены. Так, в Гражданском кодексе определения Российской Федерации договора подряда, его подчиненные, существенные знаки недостаточно точно сформулированы, нет никакого понятия существенных и неискоренимых недостатков, не объединен в том, какое выполнение работы как подрядчик для риска показывают, условия и форма предотвращения сторонами друг друга о важных обстоятельствах не определены при исполнении контракта и т.д.

3. Согласно договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнять определенную работу над инструкциями другой стороны (клиент) и передавать ее результат клиенту, и клиент обязуется принимать результат работы и платить его (Статья 702 группы компаний).

4. Договор подряда является двусторонним, согласованным и заплачен.

5. В отличие от заплаченных контрактов на уступке собственности в собственности (другое вещное право) или использование договор подряда, с одной стороны, регулирует процесс производительной деятельности, которая сопровождается созданием определенного доказанного результата.

6. Согласно пункту 1 из Статьи 703 группы компаний договор подряда состоит на производстве или обрабатывающий (обработку) вещи или на выполнении другой работы.

7. Важное различие договора подряда из заплаченных контрактов на уступке собственности в собственности (другое вещное право) или использование - то, которые всегда действуют как его предмет при производстве - отдельных и определенных вещах, и обрабатывая (обработка) или выполнение другой работы - бетон доказал результат относительно отдельных и определенных вещей.

8. Потребность создания новых отдельных и определенных вещей или изменения их потребительских свойств принимает внедрение работ по договору на инструкциях клиента.

9. Договор подряда также отличается от контрактов на предоставлении услуг, хотя правовые нормы о договоре подряда могут быть subsidiarno, относился к их отдельным типам. Например, согласно Статье 783 общих положений группы компаний по контракту (группы компаний Статьи 702 - 729) и инструкции на потребительской работе (группы компаний Статьи 730 - 739) применены к сервисному соглашению, если это не противоречит группам компаний Статьи 779 - 782, и также к особенностям предмета контракта заплаченных предоставляющих услуг.

10. Основным различием контракта на строительство из контрактов на предоставлении услуг является результат выполненных работ, имеющих доказанную форму. В контрактах на предоставлении сервисной деятельности исполнителя и ее результата не имеют никакого материального содержания и концерта выдающегося музыканта, деятельность поверенного или транспортировка фрахта неотделимы от его индивидуальности, ли это быть.

11. У контракта на строительство, несмотря на внешнее подобие, есть также существенные различия от трудового договора. В первую очередь, подрядчик согласно Статье 704 и 705 группы компаний выполняет работу для риска и если другой не предусмотрен договором подряда, собственной зависимостью, т.е. от материалов, собственными усилиями и средствами. В отличие от него рабочий, который подписал трудовой договор, взят в штате соответствующая организация, подчиняется политике занятости и процедурам и обязан следовать инструкциям работодателя. Традиционно ассигнованные знаки, отличающие договор подряда и трудовой договор, являются этим.

На основе вышеупомянутого мы предлагаем:

1. Необходимо определить определение договора подряда, в котором его существенные, необходимые знаки, включая приблизительно срок проведения работ в качестве существенного условия и такую особенность должны быть отражены как "выполнение работы как собственная зависимость и для риска, т.е. от материалов, собственными усилиями оба средства и риск случайной смерти или случайного повреждения материалов, оборудование, переданное для обработки вещи, или использовали для исполнения другого контракта". Названные знаки фиксированы не в Статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащей понятие договора подряда, и в других статьях (Статья 704, 705, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации). Следующее определение предлагается: "Согласно договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнять на инструкциях другой стороны (клиент) собственную зависимость и для риска определенная работа и передавать ее результат клиенту, и клиент обязуется принимать результат работы соответствующего качества, которое в срок передано ему и заплатить его". В этом определении это отражено, что клиент обязан заплатить не любой результат работы, и он должен заплатить согласованной цене подрядчика "после доставки результатов работы при условии, что работа выполнена должным образом и в согласованный период времени", но не в любое время (Статья 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2. Необходимо устранить противоречие между пунктами 1 и 2 из Статьи 703 Гражданского кодекса Российской Федерации и определить содержание пункта 2 из Статьи 703 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой можно фиксировать правило, что "согласно договору подряда, подписанному на производстве вещи, подрядчик передает эту вещь и права для нее клиенту". В пункте 1 из Статьи 703 Гражданского кодекса Российской Федерации сказано, что договор подряда подписан на производстве или обработке вещи с передачей ее результата клиенту. Сделанной или обработанной вещью, но не правом для нее может только быть этот результат. Это возникнет в клиенте в дате передачи вещи.

3. Из-за существования промежутка в правовом регулировании распределения рисков, работая от материалов клиента это предлагается, чтобы добавить текст параграфа 2 пункта 1 из Статьи 705 со словами "до достижения результата выполненной работы". Фиксация момента достижения результата помогает убрать правила распределения рисков, уладить ситуацию, игнорируемую все еще и этим, чтобы облегчить применение Статьи 705 Гражданского кодекса Российской Федерации на практике.

4. Это предлагается, чтобы добавить Статью 715 Гражданского кодекса Российской Федерации с пунктом четвертое в выпуске: "4. Инструкции клиента на способе выполнения работы определяют пределы, в которых подрядчик независимо выбирает способ выполнения работы. Инструкция, конечно, для подрядчика только в случае, если его внедрение не угрожает покупателем конкретного способа выполнения работы к безопасности работ и их работы должным образом и других отрицательных воздействий для клиента".

5. Необходимо увеличить уровень правового регулирования термина периода ограничения в требованиях к несоответствующему качеству работы. Это предлагается, чтобы добавить пункт 1 из Статьи 725 Гражданского кодекса Российской Федерации со словами, "относительно которого результата гарантийный срок не установлен" и "с даты принятия результата работы", и издать в выпуске: "1. Термин периода ограничения для требований, наложенных в связи с несоответствующим качеством работы, выполненной на договоре подряда, относительно которого результата не установлен гарантийный срок, делает один год с даты принятия результата работы, и относительно зданий, и строительство определен по правилам статьи 196 настоящего Кодекса".

6. Необходимо добавить подпункт 1 из пункта 5 из Статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации и подпункта 2 из пункта 6 из Статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации со спецификацией понятия существенного избытка цены работы и увеличения стоимости материалов, оборудование, обеспеченное подрядчиком, по крайней мере инструкцией относительно суммы их увеличения в процентах по сравнению с ценами, обеспеченными в контракте.

Глоссарий

№ п/п	Понятие	Определение
1	Акцепт	ответ лица, которому адресована оферта об ее принятии
2	Гарантийный срок	период времени, в течение которого подрядчик подтверждает, что объект строительства будет соответствовать условиям договора о качестве

Страница:

•  1 
•  2 
•  3 

дипломная работа "Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда" скачать

Подобные документы

• Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда

  Понятие договора строительного подряда по Гражданскому кодексу России. Юридический анализ его содержания и исполнения, особенности ответственности за нарушение. Исследование государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ.
  
  дипломная работа [68,6 K], добавлен 19.01.2016
  

• Регулирование отношений, возникающих в связи с заключением договора подряда

  Понятие, история развития, предмет, классификация, конститутивные признаки договора подряда. Источники правового регулирования договоров бытового и строительного подряда, права и обязанности сторон. Государственный контракт на выполнение подрядных работ.
  
  курсовая работа [43,7 K], добавлен 22.01.2011
  

• Договор подряда

  Раскрытие прав, обязанностей и ответственности сторон по договору подряда. Консенсуальный, возмездный и взаимный характер договора строительного подряда. Рассмотрение технической документации подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
  
  курсовая работа [45,1 K], добавлен 01.04.2012
  

• Договор строительного подряда

  Положения о договоре строительного подряда в гражданском праве Российской Федерации: история становления и развития, гражданско-правовое регулирование. Заключение, существенные условия, порядок исполнения и прекращения договора строительного подряда.
  
  дипломная работа [85,5 K], добавлен 05.07.2010
  

• Договор строительного подряда при переходе к рынку

  Понятие и особенности договора строительного подряда. Его правовое регулирование. Сущность формы договора подряда. Порядок заключения договора строительного подряда (на примере ЗАО УНР-1 АП "ЭСПА"). Совершенствование законодательства о договорах подряда.
  
  дипломная работа [129,0 K], добавлен 21.06.2010
  

• Договор подряда и его виды

  Договор строительного подряда в системе гражданско-правовых договоров, их понятие, признаки, элементы, классификация и правовое регулирование. Юридическая природа договора строительного подряда. Содержание и исполнение договора строительного подряда.
  
  дипломная работа [124,0 K], добавлен 22.10.2008
  

• Договор бытового и строительного подряда

  Понятие и элементы договора бытового подряда. Выполнение работ из материала заказчика и подрядчика. Договор строительного подряда. Предпосылки и порядок заключения договора. Права и обязанности сторон. Ответственность по договору. Сдача и приёмка работ.
  
  курсовая работа [71,9 K], добавлен 14.12.2008
  

• Договор подряда

  Подряд является важным элементом гражданских правоотношений. Общие положения о договоре подряда. Договор бытового подряда. Договор строительного подряда. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для государственных нужд.
  
  курсовая работа [71,1 K], добавлен 29.02.2008
  

• Договор подряда и его субинституты

  Понятие и содержание договора подряда. Порядок исполнение обязательств и последствия их нарушения. Субинституты договора подряда, особенности подрядов бытового, строительного, на выполнение проектных и изыскательных работ, для государственных нужд.
  
  курсовая работа [46,4 K], добавлен 01.07.2011
  

• Правовое регулирование договора строительного подряда

  Понятие, признаки и виды договора строительного подряда. Стороны и содержание договора, порядок его заключения, права, обязанности и ответственность сторон. Обеспечение исполнения договора строительного подряда, порядок его изменения и расторжения.
  
  курсовая работа [888,8 K], добавлен 03.05.2010
  

Другие документы, подобные "Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда"

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам