Особенности и порядок заключения договора строительного подряда
Нормативно-правовое обеспечение работ по договору строительного подряда: особенности составления, порядок заключения, сроки исполнения. Формы расчетов, нормы и тарифы используемые для определения сметной стоимости строительства ОАО "Сибавиастрой".
Рубрика | Государство и право |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 22.09.2011 |
Размер файла | 123,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Превышение твердой цены не относится на счет заказчика, поскольку входит в понятие риска подрядчика, о котором говорилось ранее. Но из текста п. 3 ст. 743 ГК, п. 3 ст. 744 ГК следует возможность пересмотра по требованию подрядчика также и твердой сметы. Во-первых, при обнаружении в ходе строительства не учтенных в технической документации работ и в связи с этим необходимости дополнительных работ. Во-вторых, в случаях, когда по не зависящим от подрядчика причинам произошло удорожание строительства, и стоимость работ превысила смету не менее чем на 10%. Следует подчеркнуть, что закон не ставит последствия наступления названных обстоятельств в зависимость от того, твердой или приблизительной считается цена работы (смета) Каменецкий М.И., Сычев Г.Б. Строительный комплекс: состояние и проблемы активизации российского рынка подрядных работ. // Экономика строительства. 2005. №1. - с. 16..
Техническая документация при выполнении строительных работ представляет собой набор подготовленных в соответствии с требованиями нормативных документов схем, чертежей, графиков, расчетов, а также иных документов, необходимых для выполнения подрядных строительных работ.
Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.
Техническая документация должна включать объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. Это позволяет сделать вывод, что именно указанная документация и представляет собой задание заказчика, в соответствии с которым, как указано в общем определении договора подряда, должен выполнять работы подрядчик.
Что же касается сметы, то ею устанавливается стоимость всего объекта и отдельных работ. Смета связана не только с условием о цене, но и с условием о предмете договора. Имеется в виду, что подрядчик должен выполнить все работы, указанные как в техническом задании, так и в смете. Соответствующая норма (п. 1 ст. 743 ГК) носит диспозитивный характер, допуская в договоре иное: исключение каких-либо из числа указанных в технической документации и смете работ.
Основополагающими документами на строительство являются локальные сметы, которые составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным расчетам на основе объемов, определившихся при разработке рабочей документации, рабочих чертежей.
Локальные сметные расчеты составляются в случаях, когда объемы работ и размеры затрат окончательно не определены и подлежат уточнению на основании рабочей документации, или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их выполнения не могут быть достаточно точно определены при проектировании и уточняются в процессе строительства
При проектировании сложных зданий и сооружений, осуществлении разработки технической документации для строительства несколькими проектными организациями, а также при формировании сметной стоимости по пусковым комплексам допускается составление на один и тот же вид работ двух и более локальных сметных расчетов (смет) Хозяйственные договоры и контракты в деятельности предприятия. Практическое пособие для хозяйствующих руководителей и предприятий. / Под ред.Ткачева Н.И.- Саратов: "Слово"., 2004. - с. 167..
В локальных сметных расчетах (сметах) производится группировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств. Порядок группировки должен соответствовать технологической последовательности работ и учитывать специфические особенности отдельных видов строительства. По зданиям и сооружениям может быть допущено разделение на подземную часть (работы «нулевого цикла») и надземную часть.
Техническая документация подлежит в ряде случаев утверждению компетентным органом. Тогда исключение договором отдельных видов работ, содержащихся в утвержденной технической документации, возможно только с разрешения того органа, который ее утвердил. В противном случае соответствующее условие договора будет признано ничтожным.
Отметим, что до недавнего времени основным нормативным документом, подробно регламентирующим вопросы, связанные с технической документацией для строительных работ, была Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений, утвержденная постановлением Минстроя России от 30 июня 1995 г. N 18-64 (СНиП 11-01-95). Однако в начале 2003 г. Госстрой попытался зарегистрировать эту Инструкцию в Минюсте и получил отказ, в связи с чем она была отменена (см. постановление Госстроя России от 17 февраля 2003 г. N 18) . Новая Инструкция на ту же тему до настоящего времени не принята.
По общему правилу, прекращение договора имеет место не ранее ввода объекта в эксплуатацию, после чего между заказчиком и подрядчиком происходит окончательный расчет. Обязательство может прекратиться и до наступления этого момента по требованию одной из сторон, если ее право на предъявление подобных требований предусмотрено законом или договором.
Изменение, расторжение договора строительного подряда осуществляются в соответствии с нормами гл. 37 ГК о подряде (как правило, исходя из ее общих положений) и правилами гл. 29 ГК «Изменение и расторжение договора».
Так, в соответствии с п. 2 ст. 452 ГК РФ требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо после неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. При этом если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать согласно п. 5 ст. 453 ГК РФ возмещения убытков, причи-ненных расторжением договора.
Говоря об этом, следует упомянуть, что одностороннее изменение или расторжение договора строительного подряда может быть осуществлено по решению суда либо без обращения в суд путем отказа от исполнения договора полностью или частично. При этом исследователи справедливо отмечают довольно большое число норм о подряде, допускающих односторонний отказ от исполнения без обращения в суд.
Прекращение (расторжение) договора строительного подряда может иметь место по различным основаниям. Ими могут быть консервация или полное прекращение строительства, систематическое нарушение подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ или их низкое качество, систематическое нарушение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, признание заказчика в установленном порядке несостоятельным (банкротом) и др. Прекращение или приостановление капитального строительства (следовательно, и действия договора строительного подряда) возможно и по решению правомочного государственного органа в случаях стихийных бедствий и иных проявлений действия непреодолимой силы, введения чрезвычайного положения, если в процессе строительства выяснилось, что его продолжение приведет к нарушению установленных законодательством санитарно-гигиенических, экологических и других норм, охраняемых законом прав и интересов граждан, юридических лиц и государства Завидов Б.Д. Общие положения о подряде. // Российская юстиция. 2006. № 12. - с. 39-40..
Чаще всего такая возможность предусматривается как реакция на строго определенные договорные нарушения. Так, подрядчик вправе отказаться от договора в случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных заказчиком материалов или оборудования без ухудшения качества работ (п. 3 ст. 745 ГК) или когда нарушение заказчиком своих обязанностей препятствует исполнению договора подрядчиком (п. 2 ст. 719). Односторонний отказ заказчика как реакция на договорные нарушения возможен в случае некачественного выполнения работ (п. 3 ст. 723) либо выполнения их с недостатками, позволяющими полагать, что работа не будет выполнена надлежащим образом (п. 3 ст. 715), и др.
В соответствии со статьей 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора. Отказ может быть вызван нарушением сроков выполнения строительных работ.
Таким образом, право заказчика на отказ от договора по причинам, не связанным с подрядчиком, зависит от того, имеется ли запрет на такой отказ в обязательстве. И если он не включен в договор, а продолжение работ по тем или иным причинам не входит в интересы заказчика (переориентация бизнеса в связи с изменением конъюнктуры, его свертывание, проблемы с финансированием, конфликт между партнерами и т.п.), то он имеет возможность отказа при условии возмещения подрядчику убытков. Последние включают часть цены, пропорциональную выполненным работам (т.е. расходы подрядчика и его вознаграждение за эту часть), и неполученные доходы в пределах разницы между указанной частью и ценой всего договора.
Достаточным основанием для отказа заказчика от договора иногда признается лишь предположение о возможной неспособности стороны исполнить принятые на себя обязательства. Так, отказ от исполнения может последовать, если подрядчик несвоевременно приступил к работе или обнаружится, что он выполняет работу медленно и окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК).
Частным случаем основания для изменения или расторжения договора без обращения в суд является правило ст. 752 ГК о консервации строительства. Основанием консервации служит любая причина, в том числе не зависящая от сторон (стихийные бедствия, отсутствие бюджетного финансирования и проч.). В подобных обстоятельствах работы приостанавливаются, а объект строительства консервируется. Судьба договора решается по усмотрению сторон, поскольку ГК не содержит нормы, которая связывала бы консервацию с окончательным прекращением договорных отношений. По соглашению сторон возможно как расторжение договора, так и изменение его условий, прежде всего о сроке договора. В последнем случае на подрядчика возлагается обязанность после отмены консервации возобновить работы на прежних или иных условиях.
Правила ст. 752 ГК о последствиях консервации носят императивный характер. В соответствии с ними на заказчика возлагается обязанность оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервации строительства (например, расходы, связанные с переброской подрядчиком строительных материалов и механизмов в другое место), с одновременным зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог получить вследствие
1.4 Сроки исполнения обязательств
Согласно ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. В то же время соглашение по срокам выполнения подрядных работ может быть изложено как в самом договоре, так и в дополнительных соглашениях к нему, календарном графике выполнения работ, в приложениях и взаимной переписке сторон .
Очень часто встречается следующая формулировка, определяющая момент начала работ: датой начала работ по договору считается число, на которое заказчиком выполнены все перечисленные ниже требования:
- приемка подрядчиком строительной площадки (фронта работ) по акту сдачи-приемки объекта;
- передача заказчиком подрядчику полного комплекта технической документации;
- зачисление на счет подрядчика аванса, перечисленного заказчиком Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М.: Юристъ, 2009. - с. 170..
В то же время, в соответствии со ст. 190 ГК РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами.
Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить (например, начало соответствующего сезона, начало и окончание навигации, достижение определенного возраста и т.д.). Если возникновение или прекращение прав и обязанностей по совершенной сделке ставится в зависимость от события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет, то это событие определяет не срок, а условие. Такой договор в соответствии со ст. 157 ГК РФ будет считаться совершенным под условием. Приведенная формулировка срока начала работ не содержит указание на событие, которое должно неизбежно наступить, т.к. перечисленные события целиком зависят только от воли одной из сторон - заказчика.
Таким образом, оказывается, что в договоре отсутствует начальный срок выполнения работ со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому следует при заключении договора устанавливать конкретную дату передачи строительной площадки, перечисления аванса и т.д. для того, чтобы иметь возможность определить дату начала работ.
Если договор строительного подряда признан незаключенным, поскольку в нем отсутствовало существенное условие о сроке начала и окончания работ, оплате подлежат фактически выполненные работы, принятые заказчиком. В этой связи интерес представляет следующий пример.
«ОАО «Веста» (субподрядчик) обратилось в суд с иском к ОАО «СК Урал» (генподрядчик) о взыскании на основании статей 395, 746 ГК РФ задолженности по договору подряда в сумме 1759718 руб. 80 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 30867 руб. 79 коп. и расходов на оплату услуг представителя в размере 20405 руб. 20 коп.
Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены в сумме 1782529 руб. 97 коп., в удовлетворении остальной части иска отказано.
Суд исходил из того, что подписанный сторонами договор подряда является незаключенным, поскольку в нем отсутствует существенное условие о сроке начала и окончания работ, в связи с чем оплате подлежат фактически выполненные работы, принятые ответчиком по актам за сентябрь - октябрь 2003 г.
Постановлением суда апелляционной инстанции решение оставлено без изменения.
Как следует из материалов дела, 19.09.2003 ОАО «Веста» (субподрядчик) и ОАО «СК Урал» (генподрядчик) подписан договор подряда на выполнение строительных работ, по условиям которого субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить на объектах генподрядчика комплекс строительно-монтажных работ согласно проектно-сметной документации, предоставленной генподрядчиком, в утвержденных объемах, сроках и стоимости, согласованной сторонами договора.
ОАО «СК Урал» свои обязательства по оплате выполненных работ исполнило ненадлежащим образом, что послужило основанием обращения ОАО «Веста» в арбитражный суд с иском» Тихомиров М.Ю. Договоры в хозяйственной практике: образцы документов и комментарии. - М.: Юринформцентр, 2005. - с. 94-95..
Согласно п. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.
Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (ст. ст. 711, 746 ГК РФ) Тихомиров М.Ю. Договоры в хозяйственной практике: образцы документов и комментарии. - М.: Юринформцентр, 2005. - с. 96..
Как следовало из материалов дела, сторонами подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ за сентябрь - октябрь 2003 г. на общую сумму 2559718 руб. 80 коп, что соответствует требованиям п. 4 ст. 753 ГК РФ. Каких-либо замечаний по объемам выполненных работ, их качеству, стоимости генподрядчиком не указано. Доказательств оплаты работ по указанным актам в полном объеме ответчиком не представлено Там же. - с. 96..
Суд кассационной инстанции оставил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения.
В договоре необходимо четко определить даты начала и завершения строительства объекта. В отдельных случаях может указываться интервал времени от начала строительства до сдачи объекта в эксплуатацию. Кроме этого, стороны должны закрепить в договоре момент, с которого начинается отсчет времени (как правило, это момент предоставления строительной площадки, выплаты аванса или некая конкретная дата) Каменецкий М.И., Сычев Г.Б. Строительный комплекс: состояние и проблемы активизации российского рынка подрядных работ. // Экономика строительства. 2005. №1. - с. 58..
По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки), например срок окончания строительства отдельных частей объекта. Особенно актуально подобное условие в случаях, когда определить точную дату окончания строительства в целом по объективным причинам невозможно и стороны вынуждены довольствоваться указанием приблизительного срока. В случае установления этапов работ, сроков их выполнения и санкций за нарушение сроков сдачи этапов, у заказчика появ-ляется возможность более жесткого контроля за выполнением подрядчиком своих обязательств по своевременному производству строительных работ. В этой ситуации рекомендуем для подрядчика предусмотреть специальное условие, гарантирующее соблюдение его интересов при добросовестном исполнении им своих обязательств: подрядчик освобождается от ответственности за несвоевременную сдачу этапов работ (за невыполнение графика производства работ), если сдача всех работ будет произведена в срок, обусловленный договором.
Таких этапов, если иметь в виду строительство жилого дома, обычно пять: нулевой цикл (котлован и фундамент), надземная часть (коробка здания), монтаж инженерного оборудования, отделочные работы, благоустройство территории.
В то же время, согласно п. 3 ст. 753 ГК РФ заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика. Если в договоре этапы работ не выделялись, то акты, подписанные сторонами до приемки всего результата работ, подтверждают только выполнение промежуточных работ для проведения расчетов и не являются актом предварительной приемки результата отдельного этапа работ, с которыми закон связывает переход риска на заказчика. Поэтому риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства до приемки этого объекта заказчиком, как это установлено в ст. 741 ГК РФ, несет подрядчик. При таких обстоятельствах последствия гибели или повреждения результата работ должны быть устранены за счет подрядчика и заказчик обоснованно имеет право отказаться от возмещения стоимости повторных работ.
Не исключено установление сторонами еще более конкретных сроков, например сроков устранения недостатков, обнаруженных в ходе работ или при их приемке. Разумеется, только к конечному сроку может применяться правило о сроке как существенном условии рассматриваемого договора, названном таковым в законе.
Досрочное выполнение работ также может служить нарушением требования о сроке, поскольку допускается лишь с согласия заказчика (ст. 315, 711 ГК). Применительно к досрочному выполнению работ действует общая для обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью, презумпция о недопустимости исполнения работ до срока, предусмотренного договором.
Сроки в договоре строительного подряда могут устанавливаться не только для подрядчика, но и для заказчика. Например, сроки передачи заказчиком материалов, оборудования, проектно-сметной документации и проч Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М.: Юристъ, 2009. - с. 81. .
2. Порядок исполнения договора строительного подряда
2.1 Характеристика предприятия ОАО «Сибавиастрой»
Открытое акционерное общество «Сибавиастрой» было создано 20 декабря 1998 года, и занимается строительством и текущим ремонтом различных объектов.
Деятельность предприятия, его права и обязанности регулируется законом о предпринимательской деятельности. Управление предприятием осуществляется в соответствии с его Уставом. Предприятие является юридическим лицом, пользуется правами и выполняет обязанности, связанные с его деятельностью, имеет самостоятельный баланс, текущий счет в банке, гербовую печать со своим наименованием и бланки. В целях обеспечения своей деятельности может открывать в банках бюджетные и расчетные счета.
Сферами деятельности предприятия по Уставу являются:
§ предоставление услуг жилищно-коммунальной сферы (строительство, ремонт);
§ проведение единой политики по комплексному развитию жилищного и коммунального хозяйства, его эксплуатации, текущему и капитальному ремонту, реконструкции, обеспечению его устойчивого экологически безопасного функционирования; осуществление правового, организационного и методического обеспечения проведения реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве;
§ анализ общей экономической ситуации в отрасли, результатов работы подрядных предприятий, разработка и осуществление мер по улучшению их деятельности;
§ проведение оптимальной тарифной политики в условиях рыночной экономики с учетом обеспечения социальной защиты населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
§ контроль за использованием, содержанием и ремонтом жилищного фонда независимо от его принадлежности в части обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и государства; выполнение функций заказчика по капитальному строительству объектов коммунального назначения.
Структурная схема предприятия представлена на рисунке 2.1:
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис 2.1 Структура управления ОАО «Сибавиастрой»
Исходя из данной схемы ОАО «Сибавиастрой» возглавляет генеральный директор, от имени руководства предприятием (совет договоров) он руководит предприятием и организует его деятельность на принципах единоначалия. Директор представляет предприятие во всех учреждениях и организациях, распоряжается имуществом предприятия, заключает договора, издает приказы по предприятию, в соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия, открывает в банках счета предприятия.
Зам. ген. директора руководит работой технических служб предприятия, несет ответственность за выполнение плана, выпуск высококачественной продукции (услуги), использование новейшей техники и технологии. Зам. ген. директора возглавляет производственный совет предприятия, являющийся совещательным органом. Ему подчиняются отделы:
производственный;
техники безопасности.
В задачи производственного отдела входят вопросы совершенствования услуг, разработки новых видов услуг, внедрение новейших достижений науки и техники, механизации и автоматизации процессов, соблюдение установленной технологии и др.
Также зам. ген. директора возглавляет и отдел продаж, который занимается задачами продвижения услуг предприятия на рынке города и края.
Главный бухгалтер руководит работой по планированию и экономическому стимулированию на предприятии, повышению производительности труда, выявлению и использованию производственных резервов улучшению организации производства, труда и заработной платы, организации внутрифирменного хозрасчета и др. Планово-экономический отдел разрабатывает годовые, квартальные планы предприятия, контролирует их выполнение, определяет пути устранения недостатков, организует и совершенствует планирование, разрабатывает нормативы для образования фондов экономического стимулирования, ведет оперативный статистический учет.
Бухгалтерия осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных операций с материальными и денежными ресурсами, устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия и др.
Предприятие в целом насчитывает 113 постоянных работников. Персонал организации разбит по отделам. Структурный анализ подразделений показал, что руководством предприятия и подразделений занято 14 человек, специалистов насчитывается 26 человек, остальные работники (73 человека) - рабочие. Предприятие также широко использует практику использования сезонного найма рабочих (до 50-100 чел. за сезон, в зависимости от размеров строящихся объектов).
Состав и масштабы инфраструктуры предприятия зависят от типа производства, номенклатуры и объема выпуска продукции, уровня специализации и кооперирования, организации производственных процессов, размеров предприятия и его производственных связей.
Применение на предприятии широкой номенклатуры и ассортимента инструментов и технологической оснастки создает необходимость организации инструментального хозяйства, которое обеспечивает предприятие снабжением, проектированием, планированием, изготовлением, хранением, учетом и ремонтом необходимого инструмента с доставкой его до рабочих мест.
Ремонтное хозяйство предприятия обеспечивает поддержание в технически исправном состоянии большого, весьма сложного парка технологического оборудования основных строительных площадок путем обслуживания, ремонта и модернизации.
Значительное место в производственной инфраструктуре предприятия занимает энергетическое хозяйство, т.к. современные строительные производства являются крупными потребителями топлива, электроэнергии, воды. Энергетическое хозяйство обеспечивает различными видами энергии основные, вспомогательные цехи и все подразделения и службыпредприятия.
На предприятии выполняется огромный объем транспортно-складских, погрузочно-разгрузочных и других работ по выполнению внутреннего и внешнего грузооборота строительных материалов, который обеспечивает транспортное хозяйство и примыкающие к нему складское и тарное хозяйства. От рациональной организации этих хозяйств во многом зависят ритмичность работы основных площадок строительства, длительность производственных циклов и уровень затрат на строительство новых объектов.
Предприятие в соответствии с возложенными на него задачами:
§ оказывает населению и организациям услуги жилищно-коммунальной сферы;
§ проводит комплексный анализ, изучает и обобщает данные развития жилищно-коммунального хозяйства;
§ организует разработку предложений по осуществлению единой финансовой и налоговой политики, ценообразованию и тарифам на предоставляемые услуги, совершенствованию договорных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве;
§ осуществляет учет и анализ действующих цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и требуемых объемов дотаций на эти цели;
§ готовит материалы и предложения по вопросам жилищно-коммунального обслуживания;
§ формирует сводную бухгалтерскую и отраслевую статистическую отчетность, проводит ее комплексный анализ и выявляет тенденции развития жилищно-коммунального хозяйства;
§ разрабатывает предложения по приоритетным направлениям повышения технической надежности и санитарно-экологической безопасности инженерных систем жизнеобеспечения;
§ выполняет функции заказчика на выполнение работы услуг по капитальному строительству объектов коммунального назначения, других работ и услуг.
Для анализа соответствия возможностей компании выполнению их основных видов деятельности предприятие провело SWOT анализ. SWOT анализ даёт представление о слабых и сильных сторонах предприятия, его возможностях и угрозах. Любое предприятие является системой, где воздействия внешней среды негативные и положительные, взаимодействуют с внутренней средой организации. Предприятие изменяет структуру функционирования согласно возможностям своей внутренней среды с целью сбалансировать негативное воздействие, для, того чтобы, в зависимости от задачи, сохранить или улучшить свои позиции на рынке.
Для проведения определения своих абсолютных значений и проведения анализа компания использовала оценку эксперта консалтинговой фирмы. Согласно их анализу, в таблице 2.1 даны внутренние, сильные и слабые стороны предприятия.
Таблица 2.1
Потенциальные внутренние, сильные и слабые стороны предприятия
Потенциальные внутренние, сильные стороны предприятия. |
Потенциальные внутренние, слабые стороны предприятия. |
|
1. Полная компетентность в ключевых вопросах. 2. Хорошее впечатление, сложившееся у клиентов о компании. 3. Экономия на масштабах производства. 4. Большой опыт. 5. Низкие издержки за счёт экономии. 6. Хорошее впечатление со стороны партнёров. |
1. Нет чёткого стратегического направления развития. 2. Внутренние производственные проблемы. 3. Низкая производительность из-за нехватки времени на решение организационных вопросов. 4. Недостаток в постоянном штате некоторых специалистов. 5. Плохая информированность на рынке о компании. 6. Неудовлетворительная маркетинговая деятельность. 7. Высокая себестоимость производимых работ. |
Потенциальные внешние возможности и угрозы предприятию, согласно проведенному анализу, даны в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Потенциальные внешние возможности и угрозы предприятию
Потенциальные внешние возможности предприятия |
Потенциальные внешние угрозы предприятию |
|
1. Способность обслужить дополнительные группы потребителей или выйти на новые сегменты рынка. 2. Вертикальная интеграция. 3. Ослабление позиции фирм конкурентов. 4. Пути расширения перечня услуг чтобы удовлетворить больше потребителей. 5. Появление новых технологий. |
1. Выход на рынок новых конкурентов. 2. Дорогостоящие законодательные требования. 3. Высокая зависимость от снижения спроса и этапа жизненного цикла предприятия. 4. Растущая требовательность потребителей и поставщиков. |
Проведённый анализ позволил сформулировать предприятию стратегически важные, первичные задачи для дальнейшего развития:
1. Использование программ развития и поддержки мало бизнеса
1.1 Освоение новых видов деятельности
1.2 Увеличение числа клиентов в прежнем сегменте рынка
1.3 Внедрение новых технологий
2. Исследование системы управления
2.1 Модернизация работы бухгалтерии.
2.2 Разработка функциональной схемы для технического отдела
2.3 Внедрение информационных технологий
2.4 Перераспределение функций
2.1 Анализ финансового положения предприятия
Проанализируем финансовое состояние предприятия на 2007-2008 годы.
Проанализируем структуру имущества организации и источников его формирования в 2007-2008 гг. на основе бухгалтерского баланса предприятия и отчета о прибылях. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях предприятия за 2007 года представлены в приложении 2 предприятия. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях предприятия за 2008 года представлены в приложении 3 предприятия.
Структура имущества организации и источников его формирования представлены в таблице 2.3
Таблица 2.3
Структура имущества организации и источников его формирования в 2007-2008 гг.
Показатель |
Значение показателя |
Изменение |
|||||
2007 г |
2008 г. |
(гр.4-гр.2), тыс. руб. |
(гр.4: гр.2), % |
||||
в тыс. руб. |
в % к валюте баланса |
в тыс. руб. |
в % к валюте баланса |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Актив |
|||||||
1. Иммобилизованные средства |
1771 |
26,3 |
1546 |
20,5 |
-225 |
-12,7 |
|
2. Оборотные активы, всего |
4951 |
73,7 |
6012 |
79,5 |
+1061 |
+21,4 |
|
в том числе: запасы (кроме товаров отгруженных) |
3819 |
56,8 |
5406 |
71,5 |
+1587 |
+41,6 |
|
в том числе:- сырье и материалы; |
516 |
7,7 |
476 |
6,3 |
-40 |
-7,8 |
|
- готовая продукция (товары). |
3285 |
48,9 |
4874 |
64,5 |
+1589 |
+48,4 |
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) и расходах будущих периодов; |
18 |
0,3 |
56 |
0,7 |
+38 |
+3,1 раза |
|
НДС по приобретенным ценностям |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ликвидные активы, всего |
1132 |
16,8 |
606 |
8 |
-526 |
-46,5 |
|
из них:- денежные средства и краткосрочные вложения; |
500 |
7,4 |
269 |
3,6 |
-231 |
-46,2 |
|
- дебиторская задолженность (срок платежа по которой не более года); |
632 |
9,4 |
337 |
4,5 |
-295 |
-46,7 |
|
- товары отгруженные. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Пассив |
|||||||
1. Собственный капитал |
4846 |
72,1 |
5405 |
71,5 |
+559 |
+11,5 |
|
2. Заемный капитал, всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
из них: - долгосрочные кредиты и займы; |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- краткосрочные кредиты и займы. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. Привлеченный капитал* |
1876 |
27,9 |
2153 |
28,5 |
+277 |
+14,8 |
|
Валюта баланса |
6722 |
100 |
7558 |
100 |
+836 |
+12,4 |
* Привлеченный капитал состоит из текущей кредиторской и прочей краткосрочной кредиторской задолженности, кроме кредитов и займов.
Исходя из таблицы, структура активов организации на 31.12.2008 г. характеризуется следующим соотношением: 20,5% иммобилизованных средств и 79,5% текущих активов.
Активы организации за 2008 г. по сравнению с 2007 г. увеличились на 836 тыс. руб. (на 12,4%). При этом собственный капитал организации изменился практически пропорционально активам организации, увеличившись на 559 тыс. руб.
Рост активов организации связан, в первую очередь, с ростом показателя по строке "Запасы: готовая продукция и товары для перепродажи" на 1589 тыс. руб. (или 97,7% вклада в прирост активов).
Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:
· Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - 558 тыс. руб. (65,9%)
· Кредиторская задолженность: поставщики и подрядчики - 284 тыс. руб. (33,5%)
Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) " в активе и "Кредиторская задолженность: задолженность перед государственными внебюджетными фондами" в пассиве (-295 тыс. руб. и -11 тыс. руб. соответственно).
Определим неудовлетворительную структуру баланса. Определение неудовлетворительной структуры баланса представлено в таблице 2.4:
Таблица 2.4
Определение неудовлетворительной структуры баланса
Показатель* |
Значение показателя |
Изменение (гр.3-гр.2) |
Нормативное значение |
Соответствие фактического значения нормативному на конец периода |
||
2007 г. |
2008 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. Коэффициент текущей ликвидности |
2,64 |
2,79 |
+0,15 |
не менее 2 |
соответствует |
|
2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами |
0,62 |
0,64 |
+0,02 |
не менее 0,1 |
соответствует |
|
3. Коэффициент утраты платежеспособности |
x |
1,42 |
x |
не менее 1 |
соответствует |
* Расчеты показателей выполнены по методике Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве).
Поскольку оба коэффициента на конец 2008 г. оказались в пределах допустимых норм, в качестве третьего показателя рассчитан коэффициент утраты платежеспособности. Данный коэффициент служит для оценки перспективы утраты предприятием нормальной структуры баланса (платежеспособности) в течение трех месяцев при сохранении имевшей место в анализируемом периоде тенденции изменения текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами. Значение коэффициента утраты платежеспособности (1,42) указывает на низкую вероятность утраты показателями платежеспособности нормальных значений.
Проанализируем финансовую устойчивость организации. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств организации представлен в таблице 2.5:
Таблица 2.5
Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств
Показатель собственных оборотных средств (СОС) |
2007 г. |
2008 г. |
|||
Значение показателя |
Излишек (недостаток)* |
Значение показателя |
Излишек (недостаток) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
СОС1 (рассчитан без учета долгосрочных и краткосрочных пассивов) |
+3075 |
-744 |
+3859 |
-1547 |
|
СОС2 (рассчитан с учетом долгосрочных пассивов) |
+3075 |
-744 |
+3859 |
-1547 |
|
СОС3 (рассчитан с учетом и долгосрочных, и краткосрочных пассивов) |
+4951 |
+1132 |
+6012 |
+606 |
* Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат.
Поскольку из трех вариантов расчета показателей покрытия запасов и затрат собственными оборотными средствами положительное значение имеет только рассчитанный по последнему варианту (СОС3), финансовое положение организации можно характеризовать как неустойчивое. При этом нужно обратить внимание, что все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов и затрат в течение рассматриваемого периода ухудшили свои значения.
Проведем анализ ликвидности предприятия за 2007-2008 гг. Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения представлен в таблице 2.6:
Таблица 2.6
Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения
Активы по степени ликвидности |
На конец 2008г., тыс. руб. |
Прирост с нач. года, % |
Норм. соотно-шение |
Пассивы по сроку погашения |
На конец 2008г., тыс. руб. |
Прирост c нач. года, % |
Излишек/недо-статок платеж. Средств тыс. руб., (гр.6- гр.3) |
|
А1. Высоколиквидные активы (ден. ср-ва + краткосрочные фин. вложения) |
269 |
-46,2 |
>= |
П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства) (текущ. кред. задолж.) |
2153 |
+14,8 |
-1884 |
|
А2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность) |
337 |
-46,7 |
>= |
П2. Среднесрочные обязательства (краткосроч. кредиты и займы) |
0 |
- |
+337 |
|
А3. Медленнореализуемые активы (долгосроч. деб. задол. + прочие оборот. активы - РБП - НДС к зачету) |
5350 |
+40,8 |
>= |
П3. Долгосрочные обязательства |
0 |
- |
+5350 |
|
А4. Труднореализуемые активы (внеоборотные активы) |
1546 |
-12,7 |
<= |
П4. Постоянные пассивы (собственный капитал- РБП - НДС к зачету) |
5349 |
+10,8 |
-3803 |
Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у организации, выполняются все, кроме одного. Высоколиквидные активы покрывают наиболее срочные обязательства организации лишь на 12% В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочных кредитов и займов). В данном случае среднесрочные обязательства отсутствуют.
Анализ движения денежных средств косвенным методом представлен в таблице 2.7:
Таблица 2.7
Анализ движения денежных средств косвенным методом
Показатель |
Значение показателя, тыс. руб. |
|
Остаток денежных средств на конец 2007 г. |
500 |
|
Изменение денежных средств за 2008 г. период, всего |
-231 |
|
в том числе, за счет изменения сумм (стоимости): |
||
- основных средств |
+225 |
|
- сырья и материалов |
+40 |
|
- расходов будущих периодов |
-38 |
|
- готовой продукции и товаров для перепродажи |
-1589 |
|
- дебиторской задолженности |
+295 |
|
- задолженности перед поставщиками и подрядчиками |
+284 |
|
- задолженности перед персоналом организации |
+4 |
|
- задолженности перед бюджетом (включая отложенной) и внебюджетными фондами |
-11 |
|
- резервного капитала |
+1 |
|
- нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) |
+558 |
|
Остаток денежных средств на конец периода |
269 |
Проведем анализ вероятности банкротства предприятия.
Основные коэффициентные показатели представлены вероятности банкротства в таблице 2.8:
Таблица 2.8
Основные коэффициентные показатели вероятности банкротства
Коэф-т |
Расчет |
Значение |
Множитель |
Произведение(гр. 3 х гр. 4) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
К1 |
Отношение оборотного капитала к величине всех активов |
0,79 |
1,2 |
0,95 |
|
К2 |
Отношение нераспределенной прибыли и фондов спец. назначения к величине всех активов |
0,13 |
1,4 |
0,19 |
|
К3 |
Отношение фин. результата от продаж к величине всех активов |
77,35 |
3,3 |
255,25 |
|
К4 |
Отношение собственного капитала к заемному |
2,51 |
0,6 |
1,51 |
|
К5 |
Отношение выручки от продаж к величине всех активов |
4038,03 |
1 |
4038,03 |
|
Z-счет Альтмана: |
4295,93 |
Для ОАО «Сибавиастрой» значение Z-счета по итогам декабря 2008 г. составило 4295,93. Это говорит о низкой вероятности скорого банкротства ОАО «Сибавиастрой». В тоже время, необходимо отметить серьезные недостатки применения Z-счета Альтмана в условиях российской экономики, не позволяющие безоговорочно доверять полученным на его основе выводам.
Важнейшей составной частью финансовых ресурсов предприятия являются его оборотные активы, они занимают большой удельный вес в общей валюте баланса. Это наиболее мобильная часть капитала, от состояния и рационального использования которого во многом зависят результаты хозяйственной деятельности и финансовое состояние предприятия.
От того, какие ассигнования вложены в оборотные средства, сколько их находится в сфере производства и в сфере обращения, в денежной и материальной форме, насколько оптимально их соотношение, во многом зависят результаты производственной и финансовой деятельности, следовательно, и финансовое состояние предприятия. Поэтому в процессе анализа оборотных активов предприятия в первую очередь следует изучить изменения в их составе и структуре (табл. 2.9) и дать им оценку.
Таблица 2.9
Анализ состава и динамики оборотных активов ОАО «Сибавиастрой» за 2007-2008 гг.
Вид оборотных активов |
2007 г. |
2008 г. |
Изменение (+,-) |
Темп роста, % |
|
2008 г. к 2007 г. |
2008 г. к 2007 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Общая сумма оборотных активов |
4951 |
6012 |
1061 |
121,43 |
|
Денежные средства |
500 |
269 |
-231 |
53,80 |
|
Дебиторская задолженность |
632 |
337 |
-295 |
53,32 |
|
Запасы |
3819 |
5406 |
1587 |
141,56 |
|
В том числе: |
|||||
материалы |
516 |
476 |
-40 |
92,25 |
|
товары для перепродажи |
3285 |
4874 |
1589 |
148,37 |
|
расходы будущих периодов |
18 |
56 |
38 |
311,11 |
Анализируя структуру оборотных активов, следует иметь в виду, что устойчивость финансового состояния в значительной мере зависит от оптимального размещения средств по стадиям процесса кругооборота: снабжения, производства и сбыта продукции.
В процессе анализа, прежде всего, необходимо изучить изменения в наличии и структуре оборотных активов. При этом следует иметь в виду, что стабильная структура оборотного капитала свидетельствует о стабильном, хорошо отлаженном процессе производства и сбыта продукции. Существенные ее изменения говорят о нестабильной работе предприятия.
По данным таблицы 2.13 видно, что в ОАО «Сибавиастрой» наибольший удельный вес в оборотных активах занимают запасы. В 2008 году отмечен рост производственных запасов в сумме 1587 тыс. руб. Несмотря на так же как и рост суммы производственных запасов, их удельный вес возрос в 2008 году. На их долю в 2007 году приходится 77,1%, в 2008 году - 90% от общей суммы оборотных активов.
В 2007 году сумма дебиторской задолженности составляла 632 тыс. руб., а в 2008 году - уменьшилась на 295 тыс. руб. и составила 337 тыс. руб.
Сумма денежной наличности в 2007 году составила 500 тыс. руб., а в 2008 году - 69 тыс. руб., то есть уменьшилась на 231 тыс. руб., что свидетельствует о трудностях сбыта продукции или неритмичной работе предприятия и об ухудшении финансовой ситуации.
Оценка эффективности использования оборотного капитала осуществляется через показатели его оборачиваемости. Поскольку критерием оценки эффективности управления оборотными средствами является фактор времени, используются показатели, отражающие, во-первых общее время оборота, или длительность одного оборота в днях; во-вторых, скорость одного оборота.
В таблице 2.10 обобщим рассчитанные показатели эффективности использования оборотных активов ОАО «Сибавиастрой».
Из данных таблицы видно, что в изучаемом периоде произошло увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности с 44,4 оборотов в 2007 году до 90,6 оборотов в 2008 году. Таким образом, погашение дебиторской задолженности происходит более быстрыми темпами.
Время оборота сократилось на 3,3 дня в 2008 году по сравнению с 2007 годом. Время оборота дебиторской задолженности в 2008 году составляет 3,2 дней, то есть дебиторская задолженность погашается очень быстро.
В 2007 году также произошло также ускорение оборачиваемости оборотных средств на 0,6 оборота по сравнению с данными 2007 года. Время оборота оборотных средств сократилось с 6,7 дней в 2008 году.
Таблица 2.14
Показатели, характеризующие эффективность использования оборотных средств ОАО «Сибавиастрой» за 2007-2008 гг.
Показатели |
2007 г. |
2008 г. |
Изменение (+,-) |
|
2008 г. к 2007 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Средняя стоимость производственных запасов, тыс. руб. |
3819 |
5406 |
1587,00 |
|
Средняя дебиторская задолженность, тыс. руб. |
632 |
337 |
-295,00 |
|
Средняя стоимость оборотных средств, тыс. руб. |
4951 |
6012 |
1061,00 |
|
Выручка от реализации без НДС, тыс. руб. |
28048 |
30519 |
2471,52 |
|
Коэффициент оборачиваемости производственных запасов |
7,3 |
5,6 |
-1,70 |
|
Время оборота производственных запасов, дней |
39,2 |
51,0 |
11,80 |
|
Коэффициент оборачиваемости сырья и материалов |
54,4 |
64,1 |
9,76 |
|
Коэффициент оборачиваемости готовой продукции |
8,5 |
6,3 |
-2,28 |
|
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности |
44,4 |
90,6 |
46,18 |
|
Время оборачиваемости дебиторской задолженности, дней |
6,5 |
3,2 |
-3,31 |
|
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств |
5,7 |
5,1 |
-0,59 |
|
Время оборота оборотных средств, дней |
50,8 |
56,7 |
5,90 |
|
Время оборачиваемости кредиторской задолженности, дней |
6,5 |
7,5 |
0,96 |
|
Продолжительность операционного цикла, дней |
23,3 |
26,2 |
2,90 |
|
Продолжительность финансового цикла, дней |
1,7 |
0,9 |
-0,80 |
|
Продолжительность производственного цикла, дней |
8,7 |
8,6 |
-0,06 |
По материальным оборотным средствам время оборота в 2008 году уменьшилось на 0,8 дня по сравнению с 2007 годом.
Сравнение коэффициентов оборачиваемости в динамике позволяет выявить тенденции в изменении этих показателей и определить, насколько рационально и эффективно используются оборотные активы предприятия
Таким образом, изучение в процессе анализа оборачиваемости оборотных активов по стадиям кругооборота позволяет сделать вывод об ускорении оборачиваемости средств как в сфере производства (в рассматриваемом периоде по производственным запасам оборачиваемость средств уменьшилась на 1,7 дня), так и в сфере обращения (оборачиваемость дебиторской задолженности сократилась на 3,3 дня, а кредиторской увеличилась на 1 день). Последний факт является следствием улучшения баланса между текущими денежными поступлениями от реализации и необходимыми платежами предприятия, в итоге снижается риск потери платежеспособности.
Продолжительность финансового цикла резко сократилась с 1,7 дней в 2007 году до 0,9 дней в 2008 году.
Ниже по качественному признаку обобщены важнейшие показатели финансового положения (по состоянию по итогам за 2007-2008 гг.) и результаты деятельности ОАО «Сибавиастрой» за рассматриваемый период. При этом учтено как текущее состояние показателей, так и их динамика.
Следующие 5 показателей финансового положения и результатов деятельности организации имеют исключительно хорошие значения:
· чистые активы превышают уставный капитал, при этом за 2008 г. наблюдалось увеличение чистых активов;
· оба показателя, характеризующие платежеспособность (коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами), уложились в норму;
· коэффициент обеспеченности материальных запасов соответствует норме;
· коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует нормальному значению;
· значительная, по сравнению с общей стоимостью активов организации прибыль (7821,9%).
Приведенные ниже 2 показателя финансового положения и результатов деятельности организации имеют положительные значения:
· изменение собственного капитала практически равно общему изменению активов организации;
· прибыль от финансово-хозяйственной деятельности составила 558487 тыс. руб.
Следующие 4 показателя финансового положения и результатов деятельности организации имеют нормальные или близкие к нормальным значения:
· доля собственного капитала неоправданно высока (72%);
· коэффициент маневренности собственного капитала имеет удовлетворительное значение (0,71);
· не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;
· за отчетный период получена прибыль от продаж (584602 тыс. руб.), однако наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с прошлым периодом (-284022 тыс. руб.).
С негативной стороны финансовое положение и результаты деятельности организации характеризуют следующие показатели:
· неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств;
· коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала ОАО «СИБАВИАСТРОЙ» составляет только 72%);
· коэффициент абсолютной ликвидности ниже общепринятого значения;
· значительное падение рентабельности продаж (-1,2 процентных пункта от рентабельности за аналогичный период, равной 3,1%);
· значительная отрицательная динамика прибыли до налогообложения на рубль всех расходов ОАО «Сибавиастрой» (-1,9 коп. с рубля расходов от данного показателя рентабельности за аналогичный период 2007 г.).
В ходе анализа был получен только один показатель, имеющий критическое значение - коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности значительно ниже нормативного значения.
2.3 Планирование и учет стоимости строительства
Планирование себестоимости строительных работ осуществляется ОАО «Сибавиастрой» самостоятельно при разработке годовых (текущих) планов производственно-хозяйственной деятельности на основе заключенных с заказчиками договоров на строительство и является составной частью стройбизнес-плана, определяющего направления их финансово-хозяйственной деятельности.
Планирование себестоимости и учет затрат на производство строительных и ремонтно-строительных работ осуществляется предприятием в соответствии с указаниями Типовых методических рекомендаций по планированию и учету себестоимости строительных работ.
Порядок и методы планирования себестоимости строительных работ предприятие устанавливает самостоятельно, исходя из условий своей деятельности. Технико-экономические расчеты проводятся исходя из физических объемов по видам работ, конструктивным элементам, объектам и их стоимости, определяемых на основе проектно-сметной документации и договорных цен, причем сметная стоимость программы подрядных работ принимается только в качестве справочного материала. Основой планирования себестоимости строительных работ являются расчетные показатели и индивидуальные нормативы рассчитанные по фактическим данным производственной деятельности прошлых периодов.
ОАО «Сибавиастрой» при учете затрат на производство работ руководствуется «Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, затрат), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли" от 01.07.95 № 661. Данное Положение устанавливает, что в себестоимость строительной продукции включаются все фактические затраты подрядчика в рамках перечня состава затрат, содержащихся в Положении.
В связи с этим положением, нормы и нормативы, в законодательном порядке лимитирующие размер отдельных элементов стоимости строительства (командировочные расходы, компенсационные выплаты, расходы на рекламу, представительские расходы и т.п.) в расчетах сметной стоимости предстоящего строительства не учитываются. Планирование и учет этих затрат в себестоимости строительных работ на предприятии производится по фактическим затратам и издержкам, а утвержденные в установленном порядке лимиты, нормы и нормативы применяются только для целей налогообложения.
Важнейшей стороной правового обеспечения взаимоотношений предприятия с субъектами (заказчиком, субподрядными предприятиями) строительства является документальное обоснование учета и отчетности хозяйственной деятельности. Правовая база предприятия для решения проблем, связанных с учетом и отчетностью в строительстве представлена в следующих документах: «ПБУ 2/94; Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство», и «Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций».
В бухгалтерском учете у ОАО «Сибавиастрой» расчеты за объекты строительства отражаются исходя из их договорной стоимости, понятие "сметная стоимость" из учета фактических затрат в строительстве полностью исключено.
Подобные документы
Понятие, признаки и виды договора строительного подряда. Стороны и содержание договора, порядок его заключения, права, обязанности и ответственность сторон. Обеспечение исполнения договора строительного подряда, порядок его изменения и расторжения.
курсовая работа [888,8 K], добавлен 03.05.2010Понятие и особенности договора строительного подряда. Его правовое регулирование. Сущность формы договора подряда. Порядок заключения договора строительного подряда (на примере ЗАО УНР-1 АП "ЭСПА"). Совершенствование законодательства о договорах подряда.
дипломная работа [129,0 K], добавлен 21.06.2010Договор подряда как специфическая форма договорных отношений: понятия и элементы. Порядок изменения, заключения и расторжения договора строительного подряда. Предпосылки для заключения договора. Ответственность сторон по договору строительного подряда.
курсовая работа [43,2 K], добавлен 27.04.2010Характеристика договора подряда: правовая природа договора, его содержание. Обязанности сторон по договору подряда и ответственность за их неисполнение. Расторжение договора подряда. Понятие, особенности, порядок заключения договора строительного подряда.
дипломная работа [101,1 K], добавлен 05.07.2010Понятие и признаки подряда. Законодательство о договоре строительного подряда. Элементы договора строительного подряда. Порядок заключения договора. Особенности содержания договора. Права и обязанности сторон. Сдача-приемка строительного объекта.
реферат [33,5 K], добавлен 25.05.2002Нормативная база регулирования договора строительного подряда. Понятие, сущность договора строительного подряда. Предпосылки и порядок заключения договора строительного подряда. Стороны договора. Форма договора Срок договора. Права и обязанности сторон.
курсовая работа [58,3 K], добавлен 21.08.2008Положения о договоре строительного подряда в гражданском праве Российской Федерации: история становления и развития, гражданско-правовое регулирование. Заключение, существенные условия, порядок исполнения и прекращения договора строительного подряда.
дипломная работа [85,5 K], добавлен 05.07.2010Понятие и элементы договора бытового подряда. Выполнение работ из материала заказчика и подрядчика. Договор строительного подряда. Предпосылки и порядок заключения договора. Права и обязанности сторон. Ответственность по договору. Сдача и приёмка работ.
курсовая работа [71,9 K], добавлен 14.12.2008Условия договора строительного подряда. Стороны, права и обязанности. Страхование рисков. Сдача-приемка результатов работ, выполненных по договору строительного подряда. Консервация строительства. Фондосоздающая, инвестиционная, социальная функция.
контрольная работа [37,0 K], добавлен 11.03.2015Юридическая природа договора строительного подряда, его место в системе гражданско-правовых отношений. Порядок заключения, основные положения и основания прекращения соглашения. Гражданско-правовая ответственность по договору строительного подряда.
дипломная работа [110,3 K], добавлен 29.11.2010