Допуск подрядных организаций на объекты ООО "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис"

17.1.14. За каждый установленный факт привлечения "Подрядчиком" для исполнения Договора субподрядных организаций без согласования с "Заказчиком", "Подрядчик" по требованию "Заказчика" обязан уплатить ему неустойку в размере 100 000 рублей (сто тысяч рублей 00 копеек) за каждый такой факт, также "Заказчик" в указанном случае вправе не принимать и не оплачивать объёмы работ, выполненных силами привлечённых субподрядных организаций, не согласованных им в установленном Договором порядке.

17.1.15. "Подрядчик" в полном объеме возместит "Заказчику" все убытки, в том числе суммы неустоек, штрафов, пени, понесённые "Заказчиком" в результате нарушения "Подрядчиком" или привлеченными им к исполнению Договора лицами нормативных требований охраны труда, промышленной безопасности, экологии, земельного, лесного, природоохранного законодательства при выполнении работ по Договору в случае, если эти нарушения имели место по причинам, зависящим от "Подрядчика" или лиц, привлечённых "Подрядчиком" к исполнению Договора.

17.1.16. Лица, привлеченные "Подрядчиком" к исполнению Договора, на всей территории "Заказчика", в том числе на производственных, социальных и иных объектах, не должны находиться с признаками алкогольного, наркотического и иного опьянения, в алкогольном, наркотическом и ином опьянении, употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные и другие токсические вещества, вызывающие опьянение, провозить и хранить их, а также провозить, хранить, распространять оружие и боеприпасы.

С вышеуказанными запретами "Подрядчик" согласен и гарантирует их соблюдение, а также обязуется ознакомить привлекаемых к исполнению Договора лиц с данными запретами.

За каждый выявленный факт нарушения любого из обозначенных запретов, "Подрядчик" уплачивает "Заказчику" неустойку в размере 100 000 рублей (сто тысяч рублей 00 копеек).

Факт нарушения должен быть удостоверен документом, составленным в порядке и по форме согласно "Положению о пропускном и внутриобъектовом режимах "Заказчика" (Приложение № 5 к настоящему Договору).

В случае несогласия "Подрядчика" с обнаруженным фактом нахождения работника "Подрядчика" или привлеченной "Подрядчиком" субподрядной организации (третьих лиц) в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или с признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения, на "Подрядчике" лежит обязанность предоставить надлежащий документ медицинского учреждения, исключающий факт опьянения. При этом освидетельствование в медицинском учреждении должно быть проведено за счет "Подрядчика" и не позднее двух часов с момента выявления обозначенного факта. Непредставление документа медицинского учреждения обязывает "Подрядчика" уплатить установленную настоящим пунктом неустойку.

Основанием для применения к "Подрядчику" неустойки, обозначенной в настоящем пункте, будет являться и попытка совершения вышеуказанных запретных действий при въезде на территорию и объекты, принадлежащие "Заказчику".

17.1.17. Лица, привлеченные "Подрядчиком" к исполнению Договора, обязаны соблюдать и выполнять требования пропускного и внутриобъектового режимов "Заказчика".

По каждому выявленному случаю нарушения обозначенных режимов лицами, привлеченными "Подрядчиком" к исполнению Договора, "Подрядчик" уплачивает "Заказчику" неустойку в размере 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), если Договором не предусмотрена иная неустойка за соответствующее нарушение.

Факт нарушения должен быть удостоверен документом, составленным в порядке и по форме согласно "Положению о пропускном и внутриобъектовом режимах "Заказчика" (Приложение № 5 к настоящему Договору).

Подписывая Договор, "Подрядчик подтверждает" своё ознакомление с требованиями пропускного и внутриобъектового режимов "Заказчика" и наличие у него возможности исполнять указанные требования.

17.1.18. "Подрядчик", а также лица, привлеченные им к исполнению Договора, обязаны не повреждать электроустановки и электрооборудование, обеспечивающее электроснабжение объектов "Заказчика", а также не прерывать электроснабжение производственных объектов Заказчика иными действиями и/или бездействиями. В случае несоблюдения "Подрядчиком" или лицами, привлеченными им к исполнению Договора, указанной обязанности, "Подрядчик" по требованию "Заказчика" обязан возместить ему сумму убытков, причиненных "Заказчику", а также уплатить неустойку в размере 100 000 рублей (сто тысяч рублей 00 копеек) за каждый факт неисполнения указанной обязанности.

17.1.19. "Подрядчик" обязуется осуществлять замену своего персонала или персонала привлечённых им субподрядных организаций по требованию "Заказчика" в срок, указанный "Заказчиком". В случае неисполнения или нарушения срока исполнения указанной обязанности, "Подрядчик" по требованию "Заказчика", обязан уплатить "Заказчику" неустойку в размере 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) за каждый день нарушения срока замены персонала, а "Заказчик" вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, путем направления "Подрядчику" письменного уведомления, при этом Договор считается расторгнутым с момента получения "Подрядчиком" уведомления, если в нём не установлен более поздний момент расторжения.

17.1.20. "Подрядчик" обязан выполнять, а также обеспечить выполнение лицами, привлекаемыми им к исполнению Договора, требований, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами к персоналу, привлекаемому к выполнению работ по Договору.

В случае нарушения указанной обязанности:

"Подрядчик" обязан возместить по требованию "Заказчика" понесённые им убытки, а также уплатить по требованию "Заказчика" неустойку в размере 50 000 рублей (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) за каждый факт нарушения указанной в настоящем пункте обязанности сверх суммы возмещения убытков;

"Заказчик" вправе в альтернативном порядке потребовать замены персонала "Подрядчика" или привлечённых им субподрядных организаций в установленный "Заказчиком" срок или расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, путем направления "Подрядчику" письменного уведомления, при этом Договор считается расторгнутым с момента получения "Подрядчиком" уведомления, если в нём не установлен более поздний момент расторжения.

17.1.21. "Подрядчик" обязуется не причинять и обеспечить не причинение лицами, привлечёнными им к исполнению Договора, ущерба имуществу "Заказчика" путем его хищения, уничтожения либо повреждения, а также обеспечить сохранность переданных "Подрядчику" инструмента, оборудования, материалов, реагентов, товарно-материальных ценностей и прочего имущества "Заказчика" для исполнения "Подрядчиком" обязательств по Договору.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения "Подрядчиком" обязанностей, обозначенных в настоящем пункте, "Подрядчик" по требованию "Заказчика", обязан возместить сумму убытков, причинённых ему неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанности, а также уплатить "Заказчику" неустойку в размере 100 000 рублей (сто тысяч рублей 00 копеек) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности, если иная неустойка не установлена настоящим Договором.

Факт нарушения указанной обязанности должен быть удостоверен актом, подписанным представителями (свидетелями) со стороны "Заказчика" и/или "Подрядчика", и/или сотрудниками предприятия, оказывающего охранные услуги "Заказчику". Общее количество представителей (свидетелей), подписавших акт об удостоверении факта нарушения, должно быть не менее трёх человек. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, в том числе составленный в одностороннем порядке, является достаточным основанием для предъявления и удовлетворения претензии.

17.1.22. Подрядчик обязуется оградить Заказчика от любых возможных убытков, которые Заказчик может понести в связи с отсутствием у Подрядчика или привлекаемых им к выполнению работ по Договору субподрядных организаций всех необходимых лицензий, сертификатов, разрешений государственных органов и иных документов, которые требуются для выполнения работ по Договору.

17.1.23. "Подрядчик" обязуется оградить "Заказчика" от любых возможных убытков, которые "Заказчик" может понести в связи с отсутствием у "Подрядчика" или привлекаемых им к выполнению работ по Договору субподрядных организаций всех необходимых документов, подтверждающих наличие у него и лиц, привлекаемых "Подрядчиком", прав на использование в процессе исполнения Договора любых результатов интеллектуальной деятельности, применение которых необходимо для надлежащего исполнения Договора.

17.1.24. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения "Подрядчиком" своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, "Заказчик" вправе взыскать все причиненные убытки.

17.2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ "ЗАКАЗЧИКА":

17.2.1 За нарушение "Заказчиком" сроков оплаты, предусмотренных условиями Договора, "Подрядчик" вправе взыскать с него неустойку в размере 0,01% процента от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 5% процентов от суммы платежа. При нарушении "Заказчиком" сроков оплаты, взыскание "Подрядчиком" процентов в порядке, предусмотренном ст.395 ГК РФ, не производится.

17.2.2 Общая сумма штрафных санкций, предъявленных к "Заказчику", не должна превышать 10% (десяти процентов) от суммы Договора.

17.2.3 В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

18.1 Стороны согласились считать конфиденциальной информацией условия настоящего Договора, и информацию, переданную друг другу или ставшую известной в связи с исполнением обязательств по данному Договору. В связи с этим Стороны обязуются предпринять необходимые меры для защиты конфиденциальной информации и не разглашать ее третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

18.2 Условия конфиденциальности, обозначенной в п.8.1 Договора информации, сохраняют свою силу в течение всего срока действия Договора и в течение 5-ти лет после окончания срока действия настоящего Договора.

18.3 Предусмотренные Договором обязательства сторон относительно конфиденциальности и неразглашения информации не будут распространяться на общедоступную информацию.

18.4 Если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, она возместит другой Стороне причиненные убытки.

18.5 Конфиденциальная информация, полученная одной из Сторон, может быть передана государственным органам Российской Федерации по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством, с грифом "Конфиденциально" с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.

19. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

19.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязанностей по Договору, если неисполнение будет являться следствием возникновения и/или действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных, непредотвратимых, независящих от воли Сторон обстоятельств, непосредственно препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору.

19.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору по причине возникновения и/или действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 дней с момента возникновения и прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, а в дальнейшем - предоставить другой Стороне документы, подтверждающие факт возникновения таких обстоятельств, а также длительность их действия.

Надлежащим подтверждением возникновения и прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые соответствующими государственными органами Российской Федерации.

19.3 Не исполнение или несвоевременное исполнение обязательств, изложенных в пункте 19.2 настоящего Договора, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности.

19.4 После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Стороны договариваются о необходимости продолжения правоотношений по Договору и о сроках исполнения обязательств по Договору путём заключения Дополнительного соглашений к Договору.

При отсутствии иной договорённости Сторон относительно сроков исполнения обязательств по Договору, срок исполнения обязательств, не исполненных в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств.

19.5 Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3-х месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор без возмещения другой Стороне понесенных убытков, вызванных неисполнением стороной обязательств по Договору по причине действия обстоятельств непреодолимой силы.

20. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

20.1. Одновременно с подписанным договором Подрядчик обязан предоставить финансовое обеспечение выполнения условий договора в виде Банковской гарантии (безусловной) гарантии в размере 15 % от общей стоимости работ, что составляет девятисот семьдесят пять тысяч рублей, 00 копеек.

20.2. Срок действия финансового обеспечения заканчивается по истечении 28 календарных дней со дня окончания срока действия по договору.

20.3. В случае если Подрядчик не выполняет условия договора, финансовое обеспечение может быть использовано Заказчиком по своему усмотрению.

20.4. В случае не предоставления подрядчику финансового обеспечения в соответствии с пунктом 20.1 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 15 % от настоящего договора.

20.5. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком текст банковской гарантии до выпуска гарантии банком.

21. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

21.1 "Заказчик" вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, уведомив об этом "Подрядчика" в письменном виде, в случаях когда "Подрядчик":

допускает задержку начала выполнения работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от "Заказчика";

систематически допускает случаи, документально подтвержденных "Заказчиком" отступлений от условий Договора, ухудшающих результаты работ (брак в работе, некачественные материалы и оборудование поставки "Подрядчика"), и/или допускает три (и более) случая нарушения сроков выполнения работ;

лишается свидетельства СРО о допуске на виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

по иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.

21.2 "Подрядчик" не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, за исключением случаев, установленных законом (п.3 ст.450 ГК РФ).

Если "Подрядчик" в нарушение указанного положения в одностороннем порядке отказывается от исполнения Договора, "Подрядчик" обязан по требованию "Заказчика" возместить убытки, понесённые им в связи с таким отказом.

21.3 "Заказчик" вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, путём направления "Подрядчику" уведомления без возмещения последнему убытков, понесённых в связи с расторжением Договора, за исключением случаев, предусмотренных законом. С момента получения "Подрядчиком" уведомления Договор считается расторгнутым, если более поздний момент расторжения Договора не установлен в уведомлении.

21.4 "Подрядчик" обязан незамедлительно уведомить "Заказчика" о подаче в отношении него заявления в арбитражный суд о признании банкротом, а также о вынесении постановления суда о назначении "Подрядчику" административного наказания в виде административного приостановления деятельности, в случаях подачи такого заявления или вынесения такого постановления. При получении указанного уведомления, а также в случае обнаружения сокрытия от "Заказчика" указанных факто, "Заказчик" вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, путем направления уведомления "Подрядчику". При этом Договор считается расторгнутым с момента получения "Подрядчиком" уведомления о расторжении Договора, если иной срок не установлен в уведомлении, а убытки, вызванные прекращением Договора, не подлежат возмещению "Заказчиком".

21.5 В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, Стороны не освобождаются от обязательств по Договору, срок исполнения по которым наступил до даты его расторжения, и от встречных им обязательств, если иное не указано в уведомлении о расторжении Договора.

21.6. В случае досрочного прекращения Договора, в том числе при расторжении Договора в одностороннем внесудебном порядке "Заказчиком", "Заказчик" выплачивает "Подрядчику" стоимость выполненных и принятых до даты расторжения Договора работ. Упущенная выгода в указанных случаях не подлежит возмещению.

21.7 В случае систематического (два и более случая) нарушения требований пропускного и внутриобъектового режимов "Заказчика" лицами, привлечёнными "Подрядчиком" к исполнению Договора, "Заказчик" вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с письменным уведомлением "Подрядчика", без возмещения последнему убытков, причиненных прекращением Договора.

21.8 "Заказчик" вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор и потребовать от "Подрядчика" компенсации убытков, понесенных "Заказчиком" в связи с прекращением Договора, при допущении "Подрядчиком" или лицами, привлечёнными "Подрядчиком" к исполнению Договора, несчастного случая с летальным исходом при выполнении работ по Договору.

22. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

22.1 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

22.2 Досудебный претензионный порядок урегулирования споров для Сторон обязателен. Ответ на предъявленную претензию должен быть направлен не позднее 15 календарных дней с момента ее получения.

23. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

23.1 Права и/или обязанности "Подрядчика" по Договору полностью или в какой-либо части не могут быть переуступлены (уступлены), отданы в залог, внесены в качестве вклада в уставный капитал юридического лица или иным образом переданы третьим лицам без предварительного письменного согласия на то "Заказчика".

В случае нарушения "Подрядчиком" указанного условия, "Подрядчик" по требованию "Заказчика" обязан уплатить ему неустойку в пределах 30% (тридцати процентов) от суммы Договора, при этом взыскание и уплата неустойки согласно настоящему пункту Договора не ограничивают в части или полностью иные права "Заказчика", закреплённые за ним законом или Договором, в том числе право "Заказчика" всеми средствами правовой защиты восстанавливать свои нарушенные права.

23.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, включая, изменения юридических адресов или банковских реквизитов считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

23.3 Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, а также локальными актами "Заказчика", включая, но, не ограничиваясь этим, Регламентами, положениями и прочими документами, применимыми к взаимоотношениям указанных Сторон, при условии, что действие таких документов (исходя из условий пунктов и статей документа) обязательно для каждой из Сторон.

23.4 Если условиями настоящего Договора не предусмотрено иное, все оформляемые в процессе исполнения Договора документы сразу после подписания могут направляться другой Стороне в виде факсимильного сообщения или письма по электронной почте, при условии обязательного направления оригинала в кратчайшие сроки заказным письмом по почтовому адресу получателя или передачи нарочным способом.

Оригиналы и переданные посредством факсимильной или электронной связи копии документов должны быть идентичны. В случае отличия копий документов от направленных оригиналов документов, все связанные с таким расхождением риски несёт Сторона, предоставившая соответствующие документы.

23.5 Договор считается заключённым с момента, когда все возникшие при его заключении разногласия урегулированы в письменной форме путем составления единого документа.

Выполнение работ "Подрядчиком" до урегулирования разногласий в установленном в настоящем пункте порядке не налагает на "Заказчика" обязанность по их принятию и оплате.

23.6 В случае противоречия отдельных положений Договора, положениям локальных нормативных актов "Заказчика", ссылки на которые имеются в тексте Договора, в том числе оформленные в качестве приложений, применению подлежат соответствующие положения, прописанные в тексте Договора.

23.7 Введение режима военного времени и объявление мобилизации не является основанием для изменения или расторжения Договора, а также не освобождают Стороны от ответственности за нарушение обязательств по Договору.

23.8 Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой - по одному для каждой Стороны.

24. Приложения К ДОГОВОРУ

24.1 К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 - Ведомость работ;

Приложение № 2 - Локально-сметный расчет;

Приложение № 3 - График производства работ;

Приложение №4 - Политика ООО "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис" в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей природной среды;

Приложение № 5 - Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в ООО "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис".

Приложение № 6 - Положение по организации и производству работ повышенной опасности на территории и объектах ООО "ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис" работниками сторонних и подрядных организаций.

25. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

"ПОДРЯДЧИК": ФИО__________дата	"ЗАКАЗЧИК": ФИО__________дата

Размещено на Allbest.ru