2.1 Выполненная в соответствии с п. 1.1 настоящего договора работа оплачивается по цене, согласованной Заказчиком и Подрядчиком. Стоимость работы по настоящему договору устанавливается в сумме _________ рублей.

2.2 Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком к оплате после ее окончательной сдачи Подрядчиком и подписания сторонами акта сдачи-приемки.

2.3 Заказчик обязуется оплатить выполненную Подрядчиком и принятую к оплате работу в _____ срок со дня подписания акта сдачи-приемки работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, установленный в настоящем договоре, либо, с согласия Заказчика, досрочно.

2.4 Оплата работ производится путем внесения Заказчиком всей суммы, указанной в п. 2.1 настоящего договора, в кассу Подрядчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.2 Срок начала работ устанавливается:____________________________________

____________________________________________________________________________.

3.2 Срок окончания работ устанавливается: ________________________________

____________________________________________________________________________.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком.

4.2 Настоящий договор заключен на срок до _____________. В случае, если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

4.3 До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ

5.1 Работа осуществляется иждивенцем Подрядчика.

5.2 Заказчик обязуется предоставить Подрядчику следующие материалы, необходимые для выполнения работы: __________________________________________

____________________________________________________________________________, (наименование, описание и цена материалов, определяемая по соглашению сторон) в срок ____________________________________________.

5.3 Приемка материалов оформляется _________________________________ (наименование документа).

6. ОТВЕТСТВЕННОТЬ СТОРОН

И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1 За просрочку выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ___% от суммы договора.

6.2 За несохранность предоставленных Заказчиком материалов или их порчу Подрядчик несет ответственность в виде ______________________________________

___________________________________________________________.

6.3 В случае неявки Заказчика за получением результата работы, выполненной по настоящему договору, или иного уклонения Заказчика от ее приемки Подрядчик вправе, письменно предупредив Заказчика по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ.

6.4 За просрочку оплаты работы, выполненной в соответствии с настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере ___% за каждый день просрочки, но не более ___________.

6.5 Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

6.6 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.7 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в ______________________ (указать место нахождения суда).

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1 Подрядчик обязан _______________________________ (способ извещения) известить Заказчика о завершении работы по настоящему договору.

7.2 В срок _____________________и с даты получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке работы.

7.3 Приемка работы оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемом Подрядчиком и Заказчиком.

7.4 В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или во время его использования Заказчик может в течение общих сроков, предусмотренных ст. 725 ГК РФ, а при наличии гарантийных сроков - в течение этих сроков по своему выбору осуществить одно из предусмотренных ст. 723 ГК РФ прав или потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков работы своими силами или силами третьих лиц.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ПОДРЯДЧИК: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК _______________________________________________________________МП.

ПОДРЯДЧИК ______________________________________________________________МП.



Приложение 4

ДОГОВОР

ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

г._________________ «___»_____________20__г.

__________________________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина-предпринимателя)

именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________,

(должность, Ф.И.О)

действующего на основании ________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _______________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина)

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили на-стоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕР ДОГОВОРА

1.1 Клиент поручает, а Экспедитор принимает на себя обязанность за вознаграждение и за счет Клиента организовать выполнение следующих услуг, связанных с перевозкой груза:

организовать перевозку грузов транспортом Экспедитора по маршруту ____________________________________________;

заключить от имени Клиента договоры перевозки грузов;

обеспечить отправку и получение грузов;

получать и оформлять необходимые для перевозки грузов документы;

проверять количество и состояние грузов;

организовать погрузку и выгрузку грузов;

выполнять таможенные и иные формальности;

уплачивать за счет Клиента пошлины, сборы и другие расходы, связанные с перевозкой грузов;

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(перечень других необходимых для перевозки операций и услуг).

1.2 Клиент выдает Экспедитору доверенность на совершение действий, необходимых для оказания Экспедитором услуг, указанных в п. 1.1 настоящего договора.

1.3 Клиент обязан предоставить Экспедитору документы и другую информацию о свойствах груза, об условиях его перевозки, а также иную информацию, необходимую для исполнения Экспедитором обязанностей, указанных в п. 1.1 настоящего договора.

1.4 В случае отказа Клиента от заявленной экспедиции он обязан уведомить об этом Экспедитора с возмещением последнему фактически понесенных расходов и уплатой штрафа в размере ________________________ рублей. Вознаграждение, предусмотренное в п. 2.1 настоящего договора, в таком случае не выплачивается.

1.5 В случае отказа Экспедитора от договора он обязан предупредить об этом Клиента в _______________ (срок) и возместить Клиенту все убытки, вызванные расторжением договора.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЭКСПЕДИТОРА

2.1. За оказание услуг, указанных в п. 1.1 настоящего договора, Клиент обязан уплатить Экспедитору вознаграждение в размере _____________________ рублей.

2.2. Не позднее __________________ срока со дня подписания договора Клиент обязан уплатить Экспедитору аванс в размере __% от суммы, указанной в п. 2.1 договора, т.е. ____________________ рублей.

2.3. Последующие платежи производятся в следующем порядке: ________________

____________________________________________________________________________.

2.4. Оплата вознаграждения производится Клиентом по безналичному расчету, платежными поручениями.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1 Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами.

3.2 Настоящий договор заключен на срок до __________________.

3.3 До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1 Клиент несет ответственность за убытки, причиненные Экспедитору в связи с нарушением своей обязанности по предоставлению информации, указанной в п. 1.3 настоящего договора.

4.2 Экспедитор несет ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору по основаниям и в размере, которые определяются по тем же правилам, по которым перед Экспедитором отвечает соответствующий перевозчик.

4.3 Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с законодательством РФ.

4.4 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

4.5 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в _______________________________ (указать место нахождения арбитражного суда).

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1 Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ и другими актами гражданского законодательства РФ.

5.2 ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

КЛИЕНТ: __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ЭКСПЕДИТОР: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

КЛИЕНТ ___________________________________________________________________МП.

ЭКСПЕДИТОР _______________________________________________________________МП.

Приложение 5

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР

г._________________ «___»_____________20__г.

__________________________________________________________________,

(наименование кредитной организации)

именуем__ в дальнейшем «Банк», в лице ____________________________,

(должность, Ф.И.О)

действующего на основании ________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _______________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуем__ в дальнейшем «Заемщик», в лице _________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1.1 Банк обязуется предоставить Заемщику в ______________ году долгосрочный (краткосрочный) кредит в сумме _________ тыс. рублей, который используется Заемщиком на мероприятия и в течение сроков, указанных в настоящем пункте.

Итого: ______________________________________________________________.

Заемщик обязуется возвратить сумму кредита не позднее срока, установленного п. 3.2 настоящего договора, и уплатить проценты на нее.

1.2 Сумма кредита перечисляется Банком на счет _______________, открытый Заемщику в Банке, не позднее _____________ со дня заключения настоящего договора.

За счет выделенного кредита Банк своевременно производит оплату акцептованных документов за выполненные для Заемщика работы и оплачивает иные произведенные им затраты по кредитуемым мероприятиям.

1.3 Банк взимает с Заемщика за пользование долгосрочным (краткосрочным) кредитом вознаграждение в размере __% годовых по срочным ссудам и __% при возникновении просроченной задолженности по этим ссудам.

Банк не вправе в одностороннем порядке увеличивать процентные ставки, установленные в настоящем пункте.

1.4 Отношения по залоговому обеспечению предоставленного кредита регулируются договором залога №___от "__"___________20__г., заключенным между Банком и Заемщиком по настоящему договору и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Предметом залога может быть только имущество, свободное от залога по другим обязательствам Заемщика.

1.5 Заемщик вправе использовать кредиты только в соответствии с их целевым назначением и обязан обеспечить своевременное погашение полученного кредита в Банке и уплату процентов за пользование им в установленный срок. В случае нарушения Заемщиком обязательств по своевременному погашению кредита применяются правила, установленные настоящим договором и договором залога.

1.6 Заемщик предоставляет Банку документы, необходимые для долгосрочного кредитования: обоснование экономической эффективности кредитуемых мероприятий, договоры, заключенные Заемщиком со сторонними организациями, необходимые расчеты, бухгалтерский баланс Заемщика за два последних отчетных периода, а также документы, подтверждающие право собственности Заемщика на предмет залога.

1.7 Получение ссуд оформляется Заемщиком путем составления обязательств-поручений по согласованию с Банком в согласованные сторонами сроки.

В обязательстве-поручении должно быть указано: наименование предприятия-Заемщика, место его нахождения, номер его расчетного счета в банке, срок платежа, обязанность Заемщика уплатить Банку ссуду, а при наступлении срока платежа поручение Банку списать сумму обязательства-поручения и начисленных по нему процентов со счета Заемщика.

1.8 При наступлении срока погашения ссуды и уплаты процентов за ее пользование Заемщик перечисляет денежные средства в погашение ссуды и уплату процентов платежными поручениями.

2. ПРАВА СТОРОН

2.1 Банк вправе:

- получать от Заемщика отчеты, балансы и документы, подтверждающие его платежеспособность, а также обеспеченность предоставленных кредитов;

- при долгосрочном кредитовании требовать проведения экспертизы проектных решений по строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению объектов, на которые выдается кредит;

- прекращать дальнейшую выдачу кредита, долгосрочно взыскивать выданные суммы кредита при возникновении необеспеченной задолженности Заемщика или использовании им выданных средств не по целевому назначению, неудовлетворенном хранении товарно-материальных ценностей, являющихся обеспечением ссуд, а также в других случаях нарушения условий настоящего договора;

- при непоступлении средств в погашение ссуды и уплаты процентов за ее пользование в установленный срок взыскать ссуду с начислением по ней процентов инкассовым поручением в бесспорном порядке в соответствии с обязательством-поручением. При этом проценты по ссуде взыскиваются с приложением мемориального ордена на суммы начисленных процентов за квартал;

- понижать размер процентной ставки за пользование долгосрочным кредитом на __% до конца текущего года на остаток ссудной задолженности при долгосрочном возврате кредитов, подлежащих погашению в следующем году;

- применять в случаях, предусмотренных настоящим договором и договором залога, правила об ответственности Заемщика, установленные настоящим договором и договором залога.

2.2 Заемщик вправе:

- производить, с согласия Банка, досрочное погашение кредита платежными поручениями;

- потребовать от Банка уплаты неустойки в размере штрафных санкций, уплаченных Заемщиком сторонним организациям за несвоевременные расчеты с указанными организациями, допущенные из-за неполного и несвоевременного предоставления обусловленных настоящим договором кредитов;

- досрочно расторгнуть договор с Банком, предупредив об этом Банк не позднее __________________, погасив задолженность по ссудам и уплатив проценты за пользование кредитом.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1 Настоящий договор вступает в силу в день его подписания Банком и Заемщиком.

3.2 Настоящий договор заключен на срок до __________________, т.е. не позднее дня истечения указанного срока сумма кредита должна быть возвращена Заемщиком Банку; в этот же день должны быть завершены выплаты процентов на сумму займа.

3.3 До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

4.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в ______________________________ (указать место нахождения арбитражного суда).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 В случае, когда Заемщик не возвращает в срок сумму кредита, на эту сумму подлежат уплате в пользу Банка проценты за неправомерное пользование

чужими денежными средствами. Размер процентов определяется существующей в месте нахождения Банка учетной ставкой банковского процента на день возврата суммы займа. Проценты уплачиваются со дня, когда сумма кредита должна была быть возвращена, до дня ее возврата Банку независимо от уплаты процентов на сумму предоставленного кредита, установленных в п. 1.3 настоящего договора.

5.2 Помимо уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в случае невозврата в срок кредита Заемщик обязан возместить Банку убытки, причиненные нарушением условий настоящего договора, в части, не покрытой процентами за пользование чужими денежными средствами.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ЗАЕМЩИК: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

К настоящему договору прилагаются: ______________________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН:

БАНК___________________________________________________________________МП.

ЗАЕМЩИК________________________________________________________________МП.

Приложение 6

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР

г. _______________ “___”_____________20__г.

__________________________________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина-предпринимателя)

именуем__ в дальнейшем «Агент», в лице _____________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _________________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина-предпринимателя)

именуем__ в дальнейшем «Принципал», в лице _________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________, с другой

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1.1 Принципал поручает и обязуется оплатить, а Агент обязуется совершить от имени и за счет Принципала следующие юридические и иные действия, связанные с _______________________________________________________________________

(продажей на определенной территории товаров, выполнением работ, предоставлением услуги др.)_____________________________________________________

(заключение договоров, подписание от имени Принципала документов, изучение рынка, организация рекламы, ведение коммерческой переписки, фактическая передача товаров, выполнение работ, предоставление услуг и т.п.).

Права и обязанности по сделкам, совершенным Агентом в соответствии с настоящим договором, возникают непосредственно у Принципала.

1.2 Агент действует в интересах Принципала на территории _______________

_____________________ (государство, регион, населенный пункт).

Агент обязан исполнить данное ему поручение самостоятельно. Заключение Агентом субагентских договоров запрещается.

1.3 Агент обязан исполнить данное ему поручение в соответствии с указаниями Принципала, которые должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными, а также требованиями пункта 1.1 настоящего договора.

Агент вправе отступить от данных ему Принципалом указаний, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Принципала и Агент не мог предварительно запросить его мнение либо не получил своевременного ответа на свой вопрос.

1.4 Поручение, указанное в п. 1.1 настоящего договора, считается выполненным Агентом и подлежащим оплате Принципалом после фактического наступления следующих обстоятельств:_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(конкретные юридические или фактические обстоятельства, наступление которых влечет возникновение обязанности Принципала оплатить услуги Агента).

1.5 Агент также обязан:

- не заключать с другими принципалами аналогичных договоров, которые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в настоящем договоре;

- сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;

- передавать Принципалу без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения;

- по исполнении поручения или при промедлении настоящего договора поручения до его исполнения без промедления возвратить Принципалу доверенность, срок действия которой не истек, и в _______________ (срок) представить Принципалу письменный отчет с приложением оправдательных документов, если это требуется по характеру поручения.

К отчету Агента должны быть приложены следующие документы: _______________

_____________________________________________________________________.

1.6 Принципал обязан:

- Не заключать аналогичных договоров с другими агентами, действующими на определенной в настоящем договоре территории;

- Выдать Агенту доверенность (доверенности) на совершение юридических и иных действий, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым п. 1 ст. 182 ГК РФ, а также передать Агенту другие необходимые документы;

- Возмещать Агенту понесенные издержки и обеспечивать его средствами, необходимыми для исполнения поручения;

- Без промедления принять от Агента все исполненное им в соответствии с настоящим договором;

- Рассматривать отчеты Агента и извещать его о наличии воражений по отчету и объему прилагаемых документов в ____________ (срок); при неизвещении Агента в указанный срок о наличии возражений отчет считается принятым;

- Уплатить Агенту вознаграждение по правилам, установленным в разделе 2 настоящего договора.

1.7 Если настоящий договор будет прекращен до того, как поручение исполнено полностью, то Принципал обязан возместить Агенту понесенные при исполнении поручения издержки, а также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе. Это правило не применяется к исполнению Агентом поручения после того, как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения.

2. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Агентское вознаграждение за исполнение поручения Принципала составляет ____________________ рублей. В случае прекращения поручения до того, как оно будет исполнено, размер вознаграждения, которое должно быть выплачено Агенту в соответствии с настоящим договором, определяется соглашением сторон.

2.2 В срок не позднее __________________________ со дня принятия Принципалом отчета об исполнении поручения, Принципал перечисляет на расчетный счет Агента сумму, указанную в п. 2.1 договора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1 В случае невыплаты Агенту вознаграждения в срок, установленный в п. 2.2 договора, Принципал уплачивает ему неустойку в размере __% от суммы платежа за каждый день просрочки, но не свыше _____________ рублей.

3.2 Другие меры ответственности сторон за неисполнение своих обязательств по настоящему договору определяются по общим правилам ГК РФ.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

4.2 Споры сторон, не урегулированные путем переговоров, передаются для разрешения в _____________________________________________________

(место нахождения арбитражного суда).

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до ____________________________________________.

5.2 Настоящий договор прекращается, помимо общих оснований прекращения обязательств, также вследствие __________________________.

5.3 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРИНЦИПАЛ: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

АГЕНТ: ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

К настоящему договору прилагаются: ________________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРИНЦИПАЛ _____________________________________________________________МП.

АГЕНТ _________________________________________________________________МП.



Приложение 7

Туристическая путевка

(Рег. 1237 МЮ РФ)

Лицо

Зарегистрировано в МЮ РФ 30 января 1997 года №1237 ------------------------ ! ОБРАТНЫЙ ТАЛОН (организатор маршрута) ! к путевке №000000 ТУРИСТСКАЯ ! ПУТЕВКА №000000 ! (заполняется и выдается на руки МАРШРУТ ! туристу или руководителю группы ! для возврата по месту ------------------------ ! приобретения путевки) (наименование маршрута) ! по маршруту __________________ ------------------------ ! ------------------------------ ! ------------------------------ ! Ф.И.О. (турист(ы) ! ------------------------------ ! или руководитель группы) Срок действия с_________ ! Срок обслуживания По________________20__г. ! с____________по_________20__г. Цена путевки _______руб. ! Подпись ответственного лица ! М.П.-------------------------- -------------------------------------------------------------------+ Талон №1 ! Талон №2 ! Талон №3 ! к путевке ! к путевке ! к путевке ! № 000000 ! № 000000 ! № 000000 ! по маршруту !по маршруту !по маршруту ! количество туристов !количество туристов !количество туристов ! -------------------------------------------------------------------+

Оборот

! Ф.,И.,О. Турист(ы)_________________ ! ----------------------------------- ! ----------------------------------- ! или руководитель группы------------ ! количество туристов в группе------- ! ----------------------------------- ! (подпись ответственного лица, ! выдавшего путевку) ! М.П. ! Дата выдачи________________________ ! М.П. ! Подпись ответственного лица________



Туристическая путевка (Рег. № 1239 МЮ РФ)

Лицо

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН к туристской путевке №000 Тур:______________________ наименование тура Покупатель: __________________________ наименование, __________________________ ФИО руководителя __________________________ для юр. лиц;ФИО, данные ОП __________________________ адрес, тел. для физ. лиц __________________________ -------------------------- Продолжительность поездки: с _____ по _____20___г. Список туристов: _________ __________________________ ФИО __________________________ __________________________ Оплаченные услуги: _______ __________________________ полный перечень услуг -------------------------- -------------------------- __________________________ Стоимость путевки: __________________________ сумма прописью __________________________ ______________________руб. Продавец: ________________ М.П. С условиями предоставления туристских услуг ознакомлен и согласен. Покупатель: ______________ М.П. (для организаций) Дата продажи: _____20__г.
Зарегистрировано в МЮ РФ 30 января 1997 года № 1239 Типовая форма ТУР-1 Утверждена Министерством финансов РФ __ ________1996г. Организация - продавец:_______________________________________________________ наименование, юридический адрес, тел./факс, адрес офиса ______________________________________________________________________________ код ОКПО, лицензия на международную туристскую деятельность № ТУРИСТСКАЯ ПУТЕВКА № 000 ТУР: _________________________________________________________________________ наименование тура, код по ОКУН, по кодификатору, номер сертификата Покупатель: юридическое лицо: ____________________________________________________________ наименование, ФИО руководителя, юридические, банковские ______________________________________________________________________________ реквизиты, тел./факс, адрес офиса физическое лицо: _____________________________________________________________ ФИО, данные ОП, ОЗП, адрес, тел. (служ., дом.) ______________________________________________________________________________ Список туристов: _____________________________________________________________ ФИО, данные ОП, ОЗП, адрес, тел. (служ., дом.) ______________________________________________________________________________ ------------------------------------------------------------------------------ Наличие руководителя группы: ________________________ Продолжительность поездки: с ___________ по ___________20__г. Маршрут поездки и страны (пункты) пребывания: начало маршрута (город РФ, а/п, ж/д, авт., речн., мор. вокз. отъезда) ________ пункты пребывания ____________________________________________________________ окончание маршрута (город РФ, а/п, ж/д, авт., речн., мор. вокз. прибытия) ____ ______________________________________________________________________________ Пакет услуг: категория проездного билета ______гостиница _________ номер______ питание___________ виза _____________ страховка ____________ трансферт________ Экскурсионная программа: _____________________________________________________ количество экскурсий, способ передвижения Дополнительные оплаченные услуги: ____________________________________________ наименование Стоимость путевки: _____________________________________________________ руб. сумма прописью Дата продажи: ___________20__г. Продавец ___________________ Покупатель _________________ М.П. М.П. (для организаций)



Оборот

Настоящая туристская путевка составлена в соответствии с условиями договора о туристском обслуживании № ____, заключенного между сторонами __________ 20__г., и является его неотъемлемой частью. В случае, если опубликованные условия предоставления туристских услуг организации - продавца носят характер публичной оферты (предложения заключить договор), настоящая туристская путевка является акцептом (принятием предложения) указанной оферты. В качестве неотъемлемых частей к настоящей туристской путевке прилагаются: - Полный список туристов (для 5 и более человек) с указанием для каждого данных графы Список туристов; - Программа обслуживания на маршруте; - Ваучеры на обслуживание в соответствии с программой обслуживания; - Информация о факторах риска и рекомендуемых правилах поведения при совершении поездки (информационный листок). При типографском способе изготовления производится нумерация бланков туристской путевки. Допускается осуществлять нумерацию бланков туристской путевки с помощью ручного нумератора. Иные способы нумерации туристской путевки не допускаются. При заполнении туристской путевки используются следующие сокращения и условные обозначения: ОП - общегражданский паспорт; ОЗП - общегражданский заграничный паспорт; П - полный пансион (завтрак, обед, ужин); ПП - полу пансион (2-х разовое питание); З - завтрак; ОДН (SGL) - размещение в одноместном номере; ДВМ (DBL) - размещение в двухместном номере; ТРМ (TRP) - размещение в трехместном номере. Другие условия и виды размещения указываются без сокращений. При заполнении графы категория проездного билета следует использовать сокращения, которые используются предприятиями, предоставляющими транспортные услуги. При заполнении графы гостиница указывается категория средств размещения туристов в соответствии с данными системы классификации страны (места) пребывания. При заполнении граф Наличие руководителя группы, виза, страховка, трансферт используются символы Да - при наличии услуги, Нет - при отсутствии услуги. Ваучеры на обслуживание в пунктах пребывания на маршруте в количестве __штук на руки получил, с условиями предоставления туристских услуг, включая информацию о стране (месте_ пребывания и особенностях поведения в ней, ознакомлен до оплаты настоящей путевки и согласен: Покупатель ____________ /_________/ М.П. (для организаций)
К отрывному талону прилагается экземпляр полного списка туристов (для 5 и более человек), выезжающих по настоящей путевке. В графе Оплаченные услуги указывается полный перечень фактически оплаченных покупателем услуг, включая дополнительные. При наличии у продавца соответствующей лицензии Центрального банка РФ в графе Стоимость путевки указывается стоимость в иностранной валюте и рублевый эквивалент. Данный отрывной талон со штампом Оплачено подтверждает факт оплаты покупателем настоящей туристской путевки за наличный расчет. При оплате настоящей туристской путевки за безналичный расчет в графе Стоимость путевки указывается номер и дата платежного поручения.



Приложение 8

Приложение к договору

на туристское обслуживание

Информационный листок

к путевке туристского путешествия

_____________________________________________________________________________

наименование путешествия

Обязательная информация

(составляется на основе описания маршрута)

1. Указание вида и типа туристского путешествия (международные, по странам СНГ, внутренние, российские; отдых, участие в культурных мероприятиях, прочее; автобусный, железнодорожный, авиамаршрут) протяженности и продолжительности всего маршрута.

2. Описание трассы путешествия - пунктов пребывания, продолжительности пребывания и условия размещения в каждом пункте обслуживания (тип здания, число мест в номере, его санитарно-гигиеническое оборудование), условия питания и др.

3. Краткое описание путешествия (достопримечательности, особенности рельефа местности, историческая справка, национальные традиции стран и народов, и правила их соблюдения и т.п.) программы обслуживания в каждом пункте путешествия (в соответствии с технологической картой туристского путешествия).

4. Наличие и краткая характеристика спортивных сооружений и площадок, автостоянок, пассажирских канатных дорог, водоемов, пляжей, аттракционов, детских игровых площадок (комнат), библиотек, кинозалов и т.п., пользование которыми включено в стоимость путевки.

5. Перечень услуг, предоставляемых за дополнительную плату.

6. Адрес туристского предприятия, в котором начинается туристское путешествие и проезд до него.

Примерный перечень дополнительной информации

1. Информация о возрастных ограничениях, приеме родителей с детьми, семейных.

2. Специальная информация для туристских путешествий с походом.

3. Прочая информация и рекомендации.

Примечание:

Целесообразно отметить, что «лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется».

Программа

пребывание туристов на маршруте _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование пунктов пребывания)

с ___________________________________по ______________________________________

1 день

Место сбора группы ___________________________________________________________

Время сбора группы ___________________________________________________________

Номер авиарейса, номер поезда, указание наименование автомаршрута ________________

_____________________________________________________________________________

(место посадки)

Время регистрации группы и вылета, выезда _______________________________________

Прохождение таможенного и паспортного контроля (если группа отправляется за рубеж) _____________________________________________________________________________

(время)

Время пребывания в пункт назначения ____________________________________________

Трансфер в гостиницу (с ж/д вокзала, автовокзала, из аэропорта) ______________________

_____________________________________________________________________________

(указать адрес)

Размещение в гостинице ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование, адрес, телефон)

Место и время завтрака (обеда, ужина) ____________________________________________

2 день (3 день) - последующие дни:

Место и кремя завтрака _________________________________________________________

Наименование экскурсии, ее продолжительность ___________________________________

Место и время обеда ___________________________________________________________

Свободное время (экскурсия) ____________________________________________________

Место и время ужина ___________________________________________________________

Свободное время ______________________________________________________________

Последний день:

Место и время завтрака (обеда, ужина) ____________________________________________

Время отъезда из гостиницы (в аэропорт, на ж/д вокзал, автовокзал) ___________________

_____________________________________________________________________________

Номер авиарейса, номер поезда, наименование автомаршрута ________________________

_____________________________________________________________________________

(указать адрес)

Место и время регистрации группы и вылета (выезда) _______________________________

Прибытие в пункт назначения ___________________________________________________

(время)

В стоимость путевки входит:

Проезд в оба конца, проживание, питание, экскурсионное обслуживание, трансфер.

Перечень услуг, предоставляемых за дополнительную плату: _________________________

_____________________________________________________________________________



Приложение 9

ПУТЕВКА-ВАУЧЕР (VAUCHER)

Список туристов (Name list): ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Обслуживающая фирма (Servicing firm): __________________________________________

Адрес, реквизиты, телефоны, факс: _______________________________________________

Направляющая фирма (Sending firm): _____________________________________________

Адрес, реквизиты, телефоны, факс: _______________________________________________

Программа пребывания (Programme includes): ______________________________________

_____________________________________________________________________________

№ рейса вылета ______________________из _______________________________________

№ рейса прилета _____________________из _______________________________________

Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт (Trans arpt - htl - arpt) ____________________

_____________________________________________________________________________

Проживание в гостинице “_____________________” с ___________по ___________200__г.

/Accommodation at “_______________________”

Двухместный номер /1 DBL/.

Питание - полупансион (шведский стол) / HB (Buffet).

Дополнительные услуги заказываются на месте / Optional services are paid at hotel/.

Один экземпляр ваучера передается принимающей фирме; второй экземпляр возвращается в отправляющую фирму с отметкой и штампом.

Подпись ответственного

представителя

отправляющей фирмы __________________________

М.П.